Договор между организациями пример

Оглавление:

Договор между юридическими лицами

Для урегулирования деловых отношений компаний и обеспечения взаимного соблюдения интересов, партнеры с участием юристов, представителей каждой стороны, заключают договор, в котором оговаривают предмет сделки, условия ее выполнения, а также ответственность сторон в случае нарушения условий контракта.

Согласно действующему законодательству РФ, договор между юридическими лицами заключен, если стороны достигли соглашения по всем положениям контракта, и заверили свое решение подписями. Договоры между юр. лицами заключаются в письменной форме (по одному экземпляру для каждой стороны) и предусматривают проверку и подтверждение идентичности подписанных экземпляров, а также проверку полномочий лиц, подписывающих контракт.

Скачать образец типового договора между юридическими лицами можно на нашем сайте.

Договор
подряда на выполнение работ

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы, виды и сроки выполнения работ перечислены в ……………. …………….,
(смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора подряда.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора ……………………………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

2.2. Сумма договора включает в себя ………………………………………………. ……..…

2.3. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

2.5. Форма оплаты

(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.)

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с …………………………….……..………………………………
(дата или событие)

3.2. Подрядчик должен начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Подрядчик должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4.1. Подрядчик имеет право:

– привлекать субподрядчиков для выполнения

4.2. Заказчик имеет право:

– до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора;

– проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

– своими, силами, инструментами, механизмами выполнить работы в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3. настоящего договора подряда;

– при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности;

– в случае использования материалов Заказчика, предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов;

– в случае использования материалов Заказчика, представить отчет в расходовании материалов и по окончании работ возвратить ему их остаток;

– предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

– предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

5.2. Заказчик обязан:

– предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный результат выполняемой работы в виде

– производить Подрядчику оплату работ согласно п. 2.3. настоящего договора;

– предоставить Подрядчику для выполнения работ …………………………………………….

– принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ;

– произвести окончательную оплату согласно п. 2.3. по акту приемки-передачи;

– сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае если работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

– претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ……………… месяцев со дня приемки работ.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

7.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. Порядок расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор подряда в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
– при уменьшении стоимости работ более чем на …………… % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

Читайте так же:  Срок действия разрешения на временное проживание в рф составляет

8.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев.

9.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование результата работы до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

12. Заключительные положения

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

  1. Техническое задание и т.п..
  2. Смета (перечень видов работ).
  3. Приемо-сдаточный акт.

Адреса и реквизиты сторон

Помогите другим людям найти этот документ и решить их проблему.

Договор взаимозачета

dogovor_vzaimozacheta.jpg

Похожие публикации

Договор взаимозачета между организациями – образец погашения задолженностей нескольких организаций друг перед другом. Такая ситуация возможна, если оба предприятия выступают по одному или разным договорам одновременно и покупателями, и поставщиками. Процедура может быть инициирована при возникновении долга за поставленные товары или оказанные услуги у обеих сторон, погасить который денежными средствами в ближайшее время не представляется возможным.

Договор взаимозачета: условия составления

Взаимозачет может быть проведен в полной сумме долга или только на часть задержанной суммы оплаты по договору. Гражданское право предъявляет такие требования к задолженностям предприятий, которые планируется погасить взаимозачетом:

  1. Требования об оплате является обоюдным, то есть у обеих сторон имеются финансовые претензии друг к другу из-за задержки платежей по действующим договорам.
  2. Договор о взаимозачете между организациями возможен, если обязательства являются однородными – имеют одинаковые измерители (если это денежный эквивалент, то должна совпадать валюта расчетов).
  3. Сроки выполнения договорных обязательств в отношении оплаты товаров, работ или услуг наступили (допускаются случаи взаимозачета при отсутствии оговорки по срокам погашения обязательств).

Договор взаимозачета не может быть применен, если:

  • задолженность образовалась по суммам компенсации вреда, нанесенного здоровью физического лица или его жизни;
  • речь идет о пожизненном содержании;
  • долги сформировались по исполнительным листам о взыскании алиментов;
  • срок исковой давности истек (ст. 411 ГК РФ).

Образец договора взаимозачета между юридическими лицами предполагает указание точных сумм задолженностей обеих сторон соглашения с выделением НДС. Для этого на этапе подготовки бланка договора проводится взаимная сверка расчетов. Согласованный акт сверки прикладывается к договору вместе с документацией, обосновывающей факт образования задолженности.

Договор взаимозачета между организациями: образец оформления

Форма договора не унифицирована, предприятиям дана возможность разрабатывать собственные образцы соглашений с учетом требований к реквизитам первичной документации и в соответствии с правилами делопроизводства. В договоре важно прописать:

  • дату с местом заключения соглашения;
  • названия сторон сделки;
  • сведения о представителях компаний-участников с приведением оснований их полномочий;
  • перечисление финансовых обязательств, которые предполагается погасить зачетом для каждой стороны с указанием в отношении каждой суммы, кто из контрагентов выступает в роли кредитора (максимально подробно расшифровывается документальное обоснование возникновения долгов – номера и даты договоров, характер обязательств и их точный размер);
  • как прописать в договоре взаимозачет – при полном совпадении сумм задолженностей у обеих сторон указывается размер зачета всей суммы, при частичном совпадении берется к зачету наименьшее значение долга, остаток указывается в качестве непогашенного обязательства, который подлежит перечислению должником в определенные сроки по безналичному расчету или будет погашен иным способом.

Договор взаимозачета должен заканчиваться фразой о дате вступления его положений в силу, указанием реквизитов обеих сторон сделки и их адресных данных. Лица, наделенные полномочиями утверждения договорной документации, выражают свое согласие на реализацию взаимозачета, проставляя подписи в документе. Важная деталь при использовании метода взаимного зачета сформированных долгов – частое применение такого стиля расчетов вызывает интерес у контролирующих органов.

Договор поставки товара между юридическими лицами — образец

Договор поставки: общие положения

Договор поставки является специфическим вариантом договора купли-продажи (см. статью «Отличие договора поставки от договора купли-продажи») и регламентируется параграфами 1 и 3 гл. 30 Гражданского кодекса РФ. Правоприменительная практика систематизирована в постановлении Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением…» от 22.10.1997 № 18 (далее — постановление № 18). Постановление актуально до сих пор, т. к. нормы о поставке не претерпели изменений после введения в действие ГК РФ (за исключением поставок для государственных/муниципальных нужд).

Характерные признаки договора поставки вытекают из его формулировки, приведенной в ст. 506 ГК РФ. Это:

  • Стороны, продавец (поставщик) и покупатель, — субъекты, занимающиеся предпринимательством. В рамках нашей статьи рассмотрим договор поставки между ООО и ООО.
  • Объект сделки — товар, производимый или закупаемый поставщиком. Это могут быть любые не изъятые из оборота вещи. Поставка продукции, ограниченной в обороте, возможна при соблюдении специальных правил.
  • Назначение — предпринимательство. Поставка не должна быть связана с использованием продукции для личных, бытовых нужд. Причем покупка предпринимателями товаров в розничных магазинах не регулируется договором поставки. На такие случаи распространяются положения о розничной купле-продаже (п. 5 постановления № 18).

Указанные признаки позволяют установить вид заключенного договора вне зависимости от того, как его назвали участники (п. 5 постановления № 18).

ВАЖНО! К поставке также относится приобретение товаров для обеспечения работы корпорации: офисной техники и мебели, транспорта, материалов для ремонтных работ (п. 5 постановления № 18).

Предмет договора — непременное условие признания договора поставки заключенным

Главное, что необходимо согласовывать в договоре поставки при абсолютно любых обстоятельствах, — это его предмет (см. статью «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?»). Надлежащее согласование производится путем:

  • определения наименования товара (чтобы не перегружать описанием товара текст самого соглашения, к нему нередко составляют приложение — спецификацию);
  • конкретизации характеристик продукта.

В судебной практике был сделан однозначный вывод о том, что условия о названии товара, а также его количестве являются существенными для договора поставки (постановление 6-го ААС от 15.10.2013 № 06АП-А73/2007-1/237 по делу № А73-9619/2006-31).

В настоящее время в гражданском обороте получили распространение так называемые рамочные договоры поставки (ст. 429.1 ГК РФ). В этом случае предмет контракта и конкретизация поставляемой продукции должны быть согласованы в соответствующих приложениях (спецификациях, заявках и пр.), оговоренных в рамочном договоре. Если это не выполнено, не оформленная спецификацией поставка может быть признана незаключенным договором (постановление 19-го ААС от 23.07.2018 по делу № А14-19052/2017).

Необходимость согласования в договоре сроков поставки

Отношение к вопросу о сроке поставки как существенном условии соглашения отличается своей неоднозначностью. Ст. 506 ГК РФ содержит указание на необходимость согласования участниками сделки сроков поставки.

Между тем в п. 7 постановления № 18 уточнено, что срок поставки может быть установлен соответственно правилам ст. 314 ГК РФ. Однако анализ текста данного пункта показывает, что в нем идет речь о случаях, когда сроки заключения и выполнения договора поставки не совпадают. В таких ситуациях допустимо применение нормы ст. 314 ГК РФ.

В остальных случаях следует руководствоваться буквальным толкованием ст. 506 ГК РФ, предусматривающей согласование срока поставки. Кроме того, следует учитывать положения ст. 432 ГК РФ, согласно которым существенными условиями признаются в том числе и те, что определены одним из участников как условия, необходимые для заключения договора.

В любом случае согласование сроков поставки, как при заключении сделки в целом, так и при согласовании отдельных ее частей в спецификациях и аналогичных им документах, поможет избежать споров при поставках.

Дополнительно важно отметить, что некоторые суды при отсутствии в договоре срока поставки признают его одноразовой сделкой по купле-продаже, т. к. в силу положений ГК РФ срок не является существенным условием договора купли-продажи товара (постановление ФАС ЦО от 15.10.2009 № Ф10-3839/09 по делу № А14-17112-2008-618/29). Нормы, регулирующие поставку, соответственно, к такому договору относиться не будут.

Читайте так же:  Взыскание долгов с умершего

Заключаем договор поставки товара между ООО и ООО

Общество с ограниченной ответственностью — наиболее распространенная форма организации бизнеса (см. статью «Организационно-правовая форма — ООО»). Поставка товара между двумя такими структурами какими-либо существенными особенностями не обладает, поэтому стороны могут использовать при заключении договора поставки ООО с ООО образец, представленный в статье «Как составить договор поставки товаров — образец».

Мы же остановимся на иных, не менее значимых для любого хозяйствующего субъекта моментах. Это возможность оптимального распределения налоговой нагрузки через договор.

Так, размер налогов (в первую очередь это касается НДС) напрямую зависит от той системы налогообложения, которую налогоплательщик применяет. Поэтому будущему налогоплательщику желательно провести налоговое планирование своего бизнеса и рассчитать, по какой системе ему экономически выгоднее будет работать и вести отчетность. Заключая сделку, следует просчитать ее экономическую составляющую, зависящую и от того, какой контрагент по договору будет у ООО. Определение статуса партнера по сделке влияет на правильную организацию налогового и бухучета (см. статью «Продавец на УСН — а покупатель на ОСНО»).

Кроме того, сторонам следует обратить особое внимание на условия договора поставки, имеющие непосредственное влияние на налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта. Это условия:

  • о моменте перехода права собственности;
  • доставке товара;
  • форме осуществления расчетов.

Обязательна ли письменная форма договора поставки между юридическими лицами

Обязателен ли договор поставки между юридическими лицами? Формулируя такой вопрос, обычно подразумевают: обязательно ли оформлять существующую договоренность в письменной форме? В законодательстве нет каких-либо специальных правил относительно формы договора поставки. Из этого следует, что к нему применяются общие правила ГК РФ.

Так, любой договор между юридическими лицами, в том числе опосредующий поставку товара, должен заключаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). При этом необязательно это должен быть единый документ. Договор поставки будет считаться заключенным в письменном виде, если:

  • Стороны обменяются документами, используя почтовую, телеграфную, телефонную, электронную или иную связь, позволяющую достоверно установить, что документ исходит от контрагента (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
  • Один субъект, получивший предложение о заключении договора поставки (оферту), в установленный срок выполнит указанные в нем условия (произведет отгрузку, оплату товаров и т. п.). При этом само предложение о заключении договора может быть направлено как в устной, так и в письменной форме (ст. 438 ГК РФ).

Но даже если участники не заключат между собой договор в виде единого документа, он не будет автоматически признан недействительным или незаключенным (за исключением внешнеэкономических сделок), т. к. это условие не относится к обязательным для договора поставки. Однако чтобы уменьшить риски налоговых и судебных споров, соглашение о поставке рекомендуется заключать письменно в виде единого документа, завизированного участниками (см. статью «Поставка без договора — судебная практика»).

Таким образом, законодательно договор поставки урегулирован достаточно подробно. Значительное количество споров, вытекающих из сделок по поставке продукции, в основном возникает из-за неточного, недостаточно полного изложения участниками условий соглашения, а также некорректного оформления документов, связанных с его исполнением.

Статья оказалась полезной? Подписывайтесь на наш канал RUSЮРИСТ в Яндекс.Дзен!

Договор оказания услуг 2018 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д.

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Договор оказания услуг между юридическими лицами: образец соглашений

Услуга это действие, направленное на благо заказчика. Все мы: граждане и юридические лица периодически пользуемся услугами.

От качественного результата работ иногда зависит жизнь человека (медицинские услуги), иногда — будущее фирмы (аудит).
Современную экономику часто называют экономикой услуг.

Материальное производство способно обеспечить все основные потребности людей, а усложнившиеся экономические и технологические отношения в рыночном обществе требуют квалифицированных специалистов в сфере сервиса.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (495) 212-90-15 . Это быстро и бесплатно !

Гражданское законодательство регулирует общие отношения по оказанию услуг не так подробно, как некоторые конкретные виды услуг (транспорт, страхование и т. п.), поэтому предприниматели часто обращаются за разъяснениями непонятных моментов в договорах оказания услуг между организациями на согласовании.

Договор услуг регулируется 39 главой Гражданского кодекса.

От подряда услуги отличаются тем, что у работы подрядчика всегда есть результат, который сдаётся заказчику, а у договора взаимного оказания услуг между юридическими лицами результата может и не быть.

Например, по договору охранных услуг с охраняемым предметом не должно происходить никаких изменений, он просто в течение срока охраны находится под защитой исполнителя.

Структура и содержание договора

Существенными частями договора возмездного оказания услуг с юридическим лицом являются его стороны, предмет и условия.

Стороны должны быть определены достаточно ясно для их однозначной идентификации: если заключается договор оказания услуг между юридическими лицами, то нужно указать полное наименование, ИНН и ОГРН, актуальный юридический адрес.

Эти же данные дублируются в конце документа, там где будет поставлена подпись директора или представителя каждой из договаривающихся фирм.

Предмет договора на оказание услуг с ООО должен быть назван (какие именно услуги: бухгалтерские, проектные, санитарные и т. п.), оговорены права и обязанности заказчика (допуск исполнителя на территорию заказчика, сроки исполнения и сроки оплаты).

В конце прописывается порядок разрешения споров: с обязательной досудебной стадией либо без неё.

Обычно проект соглашения присылает исполнитель, поскольку он специализируется в своей сферее.

В целях ускорения подписания стороны могут встречаться лично и вести переговоры с ведением протокола разногласий.

Если же переписка ведётся по почте это затягивает заключение договора с организацией об оказании услуг и создаёт риск негативных последствий в случае срыва переговоров статья 434.1 ГК РФ.

Гражданский кодекс РФ. Статья 434.1 ГК РФ. Переговоры о заключении договора

  1. Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.
  2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются:
    • предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
    • внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
  3. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.

  • Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает информацию, которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.
  • Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.

    Условия соглашения о порядке ведения переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон соглашения, ничтожны.

  • Предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи положения об обязанности стороны возместить убытки, причиненные другой стороне, не применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
  • Правила настоящей статьи применяются независимо от того, был ли заключен сторонами договор по результатам переговоров.
  • Правила настоящей статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59 настоящего Кодекса.
  • Читайте так же:  Договор пользования имуществом с последующим выкупом

    Виды договоров услуг

    Отношения между коммерческими организациями предполагают возмездность.

    Поскольку дарение между коммерческими организациями запрещено, то безвозмездное оказание услуг тоже будет запрещено контролирующим органом, поскольку оказание услуги близко по своей сути передаче некоего блага.

    Однако коммерческая организация может выполнить безвозмездную работу для некоммерческой организации, например, провести благотворительное мероприятие в стенах своего здания.

    Оплата договора оказания возмездных услуг между юридическими лицами, может осуществляться денежными средствами, иными ценностями, а также бартером.

    Например, юридическая фирмы представляет интересы бухгалтерской фирмы, а бухгалтерская фирмы сдаёт отчётность юридической фирмы.

    Договоры подряда на оказание юридических услуг могут быть дву- и многосторонними.

    Например, при двустороннем договоре услугу заказчику оказывает только один исполнитель.

    При многостороннем договоре услуг одному заказчику могут оказывать несколько соисполнителей (например, несколько аудиторов проводят независимые проверки), или наоборот: одного исполнителя нанимают несколько созаказчиков (если, например, несколько фирм работают в одном офисном здании и сообща нанимают уборщицу в клининговом агентстве).

    Примерные условия договора оказания услуг

    Заказчику следует внимательно ознакомиться с пунктами, которые определяют его права и обязанности исполнителя.

    Чем подробнее будут прописаны обязанности исполнителя, тем меньше риск возникновения разногласий по итогам оказания услуг.

    Например, если заказчик просит провести корпоративный праздник, желательно оговорить конкретных артистов, номера программы, начало и окончание выступления, состав сопровождающего ансамбля, «живое» исполнение и даже право гостей на фотографии с артистом.

    Если подписывается договор оказания услуг на обучение персонала новым компьютерным программам, правилам бухучёта, финансовым законам, то в договоре оказания услуг юридическим лицам желательно предусмотреть компьютерную аттестацию по итогам обучения с выдачей документа о прохождении курсов и баллами, полученными на тестировании.

    Для услуг по обеспечению безопасности (присылка охранников, подключение к пульту охранной сигнализации, проверка сотрудников на полиграфе и по базам данных) желательно прописать ответственность исполнителя в случае возникновения ущерба в результате преступного посягательства, если преступник воспользовался ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

    Споры и их разрешение

    Споры между организациями решаются в арбитражном суде.

    В этом случае пострадавшая сторона не может обращаться в арбитраж в обход досудебной процедуры.

    Но в любом случае, право на разрешение спора в суде не может быть аннулировано договором оказания возмездных услуг между юридическими лицами.

    Если в договоре оказания услуг ИП с юридическим лицом прописывается условие об отказе сторон от права на судебное разрешение спора, такое условие ничтожно в силу ст.4 АПК РФ.

    Арбитражный процессуальный кодекс РФ.Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд

    1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
    2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе обратиться и иные лица.
    3. Отказ от права на обращение в суд недействителен.
    4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
      • искового заявления — по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений;
      • заявления — по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
      • жалобы — при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
      • представления — при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.
    5. Если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.
    6. По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.

    Чтобы контрагент не затягивал исполнение досудебных требований, лучше всего устанавливать ему срок исполнения в одну неделю согласно ст.314 ГК РФ.

    В письме о досудебном урегулировании можно также напомнить, что оплата судебных расходов в случае обращения в суд будет взыскана с проигравшей стороны.

    У начинающих предпринимателей иногда возникает вопрос о том, могут ли они воспользоваться законом о защите прав потребителя, если недовольны результатом работы контрагента. Нет, не могут.

    Гражданский Кодекс РФ. Статья 314. Срок исполнения обязательства

    1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
    2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

    Закон о защите прав потребителей защищает граждан только в тех случаях, когда они заказывают что-либо для домашнего или личного использования, а не для предпринимательской деятельности.

    Только если ИП заказывает что-то как обычное физическое лицо, для себя, семьи, он может воспользоваться указанным законом.

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

    +7 (495) 212-90-15 (Москва)
    +7 (812) 332-54-12 (Санкт-Петербург)

    Еще статьи:

    • Информ патент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛИ-ИНФОРМ-ПАТЕНТ" 191040, г Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 87 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н ОФИС 521 Основной род деятельности ООО "АИС ПОЛИ-ИНФОРМ-ПАТЕНТ": Деятельность по предоставлению прочих […]
    • По каким дням выплачивается пособие по безработице По каким дням выплачивается пособие по безработице Версия сайта для слабовидящих Обычная версия сайта В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ : 1950 руб./мес. - мин. 10400 руб./мес. - макс. для граждан предпенсионного возраста 14 664 руб./мес.-макс. условия выплаты пособия по безработице ПОСОБИЕ ПО […]
    • Договор подряда тесты Бесплатные тесты с ответами Гражданское право. Тест 9 1. Предметом договора подряда является трудовая деятельность подрядчика выполнение определенной работы с получением конкретного материального результата научные исследования производство сельскохозяйственной продукции действия […]
    • Возврат налога при долевом строительстве Налоговый вычет при долевом строительстве Особенности налогового вычета в долевом строительстве регулируются Федеральным законом № 212 от 2013 года. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите […]
    • Нотариус научный проезд 17 Нотариус г. Москвы Гончарова О. С., Научный проезд, 19 Адрес и график работы Контактная информация Нотариус г. Москвы Гончарова О. С. на подробной карте Похожие юристы рядом: Хотите добавить свой отзыв? Заполните форму ниже! Внимание! Нецензурная речь будет удаляться. Внимание! Чужие […]
    • Льготы для инвалидов в снт Льготы по выплатам налогов в СНТ Льготы по выплатам налогов, получению земельных участков в СНТ 1. Какие категории граждан имеют льготы по уплате налога на землю? В соответствии с действующим законодательством от оплаты налога на землю полностью освобождаются участники Великой […]