Договор на монтаж перегородок

договор подряда (изготовление и установка перегородок)

договор подряда (изготовление и установка перегородок в Учреждении)

№ 31603237787, 25.01.2016 16:51 (мск)

223-ФЗ, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

  •  документация МФЦ (.docx)
  •  Проект договора (перегородки) (.doc)
  •  обоснование закупки у единственного источника (.docx)

Чтобы смотреть документы в системе, даже когда
zakupki.gov.ru не работает, нужно оплатить систему.

ИНН 8610028322 КПП 861001001

ОКПД2 43.99.7
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

ОКВЭД2 43.9
Работы строительные специализированные прочие

Протокол проведения закупки у единственного поставщика от 25.01.2016 18:53 (по часовому поясу заказчика)

Оформление договоров при поставке и монтаже офисной перегородки

Добрый день! помогите пож-та разобраться с порядком оформления след.операции:
1. Организация «А» (Поставщик) заключает с организацией «Б» (Покупатель) договор на поставку перегородки с обязательством выполнить монтаж и доставку офисной перегородки, с правом привлечения третьих лиц. Цена перегородки — 50т.р., монтажа — 10 т.р., доставки — 8 т.р. Общая цена договора — 68 т.р.(с НДС).
2. Организация «А» заключает договор с организацией «В» на изготовление и монтаж вышеуказанной перегородки на территории организации «Б». Теперь «А» — Заказчик, привлеченная организация «В» — Подрядчик. Организация «В» передает орг.»А»: КС-3 с формулировкой работ «всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ», КС-2 с формулировкой «изготовление и монтаж перегородки», счет-фактуру с наименованием «вып.работы по изготовлению и монтажу перегородки по адресу. по договору. » Цена 52 т.р.(с НДС).

Коректны ли составленные договора и обозначения сторон (например в договоре 1. — «Заказчик» и «Подрядчик»)?
Какими документами организация «А» должна оформить отгрузочные документы (операции) для организации «Б»? Из сути операций наши расходы (Организации «А») — оплата организации «В».

Откликнитесь пожалуйста, очень нужна помощь.

Цитата (Елена-Д): Добрый день! помогите пож-та разобраться с порядком оформления след.операции:
1. Организация «А» (Поставщик) заключает с организацией «Б» (Покупатель) договор на поставку перегородки с обязательством выполнить монтаж и доставку офисной перегородки, с правом привлечения третьих лиц. Цена перегородки — 50т.р., монтажа — 10 т.р., доставки — 8 т.р. Общая цена договора — 68 т.р.(с НДС).
2. Организация «А» заключает договор с организацией «В» на изготовление и монтаж вышеуказанной перегородки на территории организации «Б». Теперь «А» — Заказчик, привлеченная организация «В» — Подрядчик. Организация «В» передает орг.»А»: КС-3 с формулировкой работ «всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ», КС-2 с формулировкой «изготовление и монтаж перегородки», счет-фактуру с наименованием «вып.работы по изготовлению и монтажу перегородки по адресу. по договору. » Цена 52 т.р.(с НДС).

Коректны ли составленные договора и обозначения сторон (например в договоре 1. — «Заказчик» и «Подрядчик»)?
Какими документами организация «А» должна оформить отгрузочные документы (операции) для организации «Б»? Из сути операций наши расходы (Организации «А») — оплата организации «В».

Откликнитесь пожалуйста, очень нужна помощь.

Вы заключили с «В» договор подряда на изготовление и монтаж перегородки по указанному в договоре адресу (п. 1 ст. 702 и п. 1 ст. 703 ГК РФ). Поэтому оформленные «В» в Ваш адрес документы по указанному договору вполне корректны.

Что касается Вашего договора с «Б», то в случае, если речь идет именно о договоре поставки (ст. 506 ГК РФ) с условием об оказании услуг по доставке и монтажу товара продавцом (т.е. смешанном договоре, содержащем условия поставки, подряда и оказания услуг грузоперевозки — п.3 ст. 421 ГК РФ), то Вы должны оформить для «Б»:
— накладную на поставленный товар — перегородки (по форме, утвержденной Вашей учетной политикой для целей бухучета — п. 4 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете»);
— акт на работы по монтажу (по форме, утвержденной Вашей учетной политикой для целей бухучета — п. 4 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете»);
— транспортную накладную на услуги грузоперевозки (п. 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272).

При этом Вы можете выставить «Б» одну счет-фактуру, выделив в ней указанные составляющие цены договора поставки в отдельные позиции (Письмо Минфина РФ от 30.10.2009 N 03-07-09/51).

Договор № на выполнение работ по монтажу алюминиевых дверей, офисных перегородок, перегородок санузлов

на выполнение работ по монтажу алюминиевых дверей, офисных перегородок, перегородок санузлов

г. ________________ «_____» _________2010 года

Открытое Акционерное Общество “Мобильные ТелеСистемы”, зарегистрированное по адресу: Россия Москва, ул. Марксистская, именуемое в дальнейшем Заказчик, «МТС» Макро-Регион «Поволжье-СЗ» Ревкова Андрея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № ________ от __________ г. с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор подразумевает этот документ.

Дополнение к Договору представляет собой любые изменения и дополнения к Договору, которые согласовываются в письменной форме между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик включает в себя понятие Заказчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Подрядчик включает в себя понятие Подрядчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Заказчик и Подрядчик именуются индивидуально как Сторона и вместе как Стороны.

Работы — подразумевает перечень выполнения работ по ограждающим конструкциям лестничных клеток и витражей в соответствии с Техническим заданием

Дата поставки — подразумевает конечный срок выполнения работ по данному Договору

1. Предмет Договора

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы по монтажу алюминиевых дверей, офисных перегородок, перегородок санузлов в здании Контактном центре Макрорегион «Поволжье», филиала в Ульяновской области по адресу 2 (далее Объект), а также сдать их результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения данных Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2.Виды Работ, производимые Подрядчиком, определяются Техническим Заданием (Приложение ) и Сметным расчетом (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3.Заказчик должен иметь возможность использовать Результат Работ.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Весь объем Работ, предусмотренный настоящим Договором, выполняется Подрядчиком в следующие сроки:

начало выполнения Работ – дата подписания договора. Срок выполнения Работ — не более 30 календарных дней,

2.2.Сроки производства работ могут быть изменены на период действия обстоятельств, предусмотренных п.3.3.6. настоящего договора, и в случае, когда производство работ было невозможно по вине Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику Объект для выполнения на нем Работ по форме Акта, приведенного в Приложении 3 к Договору

3.1.2. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.

3.2.2. Приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от Технического задания, спецификации или СНиП.

3.2.3. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. На свой риск, своими силами и своими средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и действующим строительным нормам и правилам.

3.3.2. Проводить работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку.

3.3.3 Специалисты Подрядчика обязаны пройти инструктаж и соблюдать при проведении работ Правила эксплуатации электроустановок, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и другие нормативные акты по охране труда и технике безопасности, а так же правила внутреннего распорядка, действующие на объекте. Подрядчик обязан назначить из числа специалистов ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, СНиП. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности по претензиям и требованиям по несчастным случаям (травмам), произошедшим (полученным) в процессе выполнения работ по Договору.

3.3.4. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.5. Все используемые Подрядчиком материалы, механизмы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования.

Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала производства Работ.

Читайте так же:  Где получать осаго

3.3.6. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

3.3.7. После завершения Работ вывезти весь строительный мусор и провести уборку территории;

3.3.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

— иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.

3.3.9. Нести риск случайной гибели материалов и результатов Работ до момента их приемки Заказчиком.

3.3.10. Выполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если Подрядчик своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания Заказчика.

3.4 Обязанности подрядчика в области промышленной безопасности:

3.4.1 Предоставлять Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности и охраны труда с описанием их полномочий, обязанностей и сфер ответственности, и списком контактных телефонов.

3.4.2 Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации:

— сдавших в своей организации экзамены по технике безопасности;

— аттестованных по специальности;

— имеющих при себе удостоверение о проверке знаний;

— прошедших первичный инструктаж на рабочем месте у ответственного лица со стороны Подрядчика.

3.4.3 Проводить плановые совещания по вопросам промышленной безопасности и охраны труда на разных уровнях своей организации.

3.4.4 Назначать приказом по предприятию Подрядчика ответственного руководителя работ и состав подразделения Подрядчика, которые будут выполнять определенные объёмы работ согласно договору на территории и объектах Заказчика. По требованию Заказчика представлять ему копию приказа с указанием списка работников, которые будут производить работы и их полномочия.

3.4.5 Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц. Возобновление работ разрешается ответственным лицом за обеспечение безопасного производства работ на объекте, со стороны Заказчика, после устранения опасной ситуации.

3.4.6 Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно установленных норм, а также за обучение и проведение инструктажей по технике безопасности, согласно своих профессиональных обязанностей.

3.4.7. Своевременно выявлять потребности в проведении переподготовки работников. Нести все расходы, связанные с посещением своих работников курсов переподготовки.

3.4.8 Выполнять работы согласно утверждённого и согласованного с руководителем объекта Заказчика Графика выполнения работ и наряда-допуска (если на проведение работ составляется График и необходимо оформление наряда-допуска). Все замечания и требования Заказчика по безопасному проведению работ должны неукоснительно выполняться работниками (в том числе руководителем) подрядной организации.

Согласовывать отступления от Графика выполнения работ с ответственным лицом Заказчика, контролирующим безопасное производство работ.

3.4.9 При длительных перерывах в работе, при смене работников Подрядчика, возобновлять работы только после прохождения инструктажа в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и по согласованию с ответственным лицом со стороны Заказчика.

3.4.10 Представлять Заказчику до начала работ информацию о безопасности (сертификаты соответствия, документация по регистрации соответствующими органами и др.) материалов и веществ, используемых в ходе выполнения работ.

3.4.11 Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при использовании транспорта и строительно-дорожной техники. Особое внимание при этом уделять:

— организации профессиональной подготовки работников;

— графикам выполнения работ;

— техническим характеристикам применяемых средств;

— осмотру, текущему ремонту и техническому обслуживанию.

3.4.12 Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой медицинской помощи.

3.4.13 Обеспечивать выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии, под контролем специалистов Подрядчика, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

3.4.14 Привлекать к производству работ другие организации, только по согласованию с Заказчиком.

3.4.15 Проводить инструктаж по безопасному ведению работ работниками субподрядных организаций, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного производства работ.

3.4.16 Приступать к производству работ повышенной опасности, огневых работ на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска, согласованного с руководителем объекта Заказчика.

3.4.17 Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками при выполнении ими служебных обязанностей, и информирование Заказчика о случившемся и выводах расследования, а также проводить расследование несчастных случаев, происшедших с работниками сторонних организаций, привлеченных им для выполнения работ. Во всех других случаях направлять своего представителя для участия в расследовании, проводимого сторонней организацией.

Направлять своего представителя по согласованию с Заказчиком, для участия в совещаниях по промышленной безопасности охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком.

Координировать свои действия по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с Заказчиком и другими Подрядчиками, привлекаемыми Заказчиком.

3.4.18 Устанавливать и документально оформлять по согласованию с Заказчиком порядок извещения, расследования, составления отчетности по аварийным ситуациям и ликвидации их последствий. По каждому факту возникновения аварии на объекте комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика производить техническое расследование её причин.

3.4.19 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их расследование в соответствии с установленным договором порядком.

Разрабатывать эффективные меры по реализации рекомендаций, принятых в результате расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений.

3.4.20 Проводить все работы в полном соответствии с Федеральными Законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной и экологической безопасности.

3.4.21 Ответственный руководитель работ, назначенный приказом по предприятию Подрядчика за 3 (три) дня до начала производства работ обязан пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии по программе, утвержденной руководителем Заказчика, а также ознакомиться с правилами внутреннего распорядка.

3.4.22 До начала производства работ на территории и объектах Заказчика Подрядчик предварительно согласовывает с производственно-диспетчерской службой Заказчика цель и время приезда. Для прохода на территорию Заказчика согласовывает допуск каждого работника согласно списков, переданных заблаговременно руководству Заказчика.

3.5. Подрядчик имеет право:

3.5.1. самостоятельно организовывать свою работу;

3.5.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда;

3.5.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Общая стоимость Договора составляет _________ (___________________________) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 18% что составляет _________ руб. 00 коп.. Указанная цена является твердой и изменению не подлежит. При возникновении необходимости проведения работ, не указанных в Техническом задании и не учтённых Сметной документацией, Подрядчик их производит после заключения дополнительного соглашения.

4.2. Порядок расчетов:

4.2.1 Заказчик производит авансовую оплату в размере 30 % суммы Договора, что составляет _______ (________________________________) рубля 00 коп., в т. ч. НДС 18% что составляет _______ руб. 00 коп., в течение десяти банковских дней с момента получения счета на оплату аванса.

4.2.2 Заказчик производит окончательную оплату в размере 70 % суммы Договора, что составляет ________ (_________________________________) рубль 00 коп., в т. ч. НДС 18% что составляет _________ руб. 00 коп, в течение десяти банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры, акта и справки КС-2 и КС-3, выставленных на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки отделочных Работ.

4.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Филиал ОАО
«Мобильные ТелеСистемы » «Макро-регион «Поволжье-СЗ»

5. Порядок сдачи-приемки Монтажных работ

5.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ по Договору. Заказчик определяет лиц, ответственных за приемку результата Работ, которые должны проверить:

— соответствие результата выполненных Работ Техническому заданию, Сметной документации и СНиП;

— подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по технике безопасности и защите природной среды;

5.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки результата Работ осуществляется Заказчиком в течение максимум 2-х рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.

5.3. Приёмка результата Работ, включая приёмку смонтированных конструкций, производится в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и соответствующими разделами СНиП.

5.4. Заказчик назначает Рабочую комиссию и приступает к совместной с Подрядчиком приёмке Работ. При этом срок приёмки результата Работ – 4 рабочих дня с момента назначения Заказчиком лиц, ответственных за её проведение.

5.5. Приёмка результатов выполненных Работ по Договору оформляется Актом о приёмке работ.

Читайте так же:  Развод с негром

5.6. По окончании приемки результата Работ Заказчик либо:

— подписывает Акт о приемке работ;

— подписывает Акт о приемке работ с Ведомостью замечаний, в которой фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия, а также сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные недостатки являются незначительными и не препятствуют приемке результата Работ в целом. Подписание Заказчиком Акта о приемке работ с Ведомостью замечаний не является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы;

— отказывается от подписания Акта о приемке работ с составлением мотивированного письменного документа.

5.7. Устранение указанных в Ведомости замечаний недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ (п.2.1), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной п.6.2. настоящего Договора.

5.8. После устранения указанных в «Ведомости замечаний» недостатков результатов выполненных Работ стороны подписывают Акт устранения недостатков.

5.9. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из стоимости Работ Подрядчика согласно п.4.1. настоящего Договора.

5.10. По окончании работ Подрядчик предоставляет все необходимые акты и разрешения, полную спецификацию используемых материалов.

5.11.Право собственности на Работы переходит к Заказчику после подписания сторонами Актов
сдачи-приемки Работ.

5.12.Обязательства Подрядчика по Дате поставки считаются исполненными с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае несвоевременного окончания выполнения Работ, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора (п.4.1) за каждый день просрочки, но не более 10% общей стоимости настоящего Договора. При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 30 дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без какой-либо оплаты выполненных и неоплаченных (в том числе авансированных) к тому моменту Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении Работ материалов, механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае выявления при начале эксплуатации скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальному функционированию Объекта в требуемом режиме, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора. Обнаружение данных дефектов фиксируется двухсторонним Актом, который является основанием для выставления Заказчиком соответствующего счета для его оплаты Поставщиком.

6.5 В случае, если Государственными надзорными органами во время эксплуатации Объекта будут выявлены недостатки результата Работ, не выявленные сторонами при утверждении Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте и за которые не несет ответственности Заказчик, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика. Данное положение не распространяется на недостатки, связанные с изменением нормативных требований к Объекту, если на момент проектирования Объекта предъявленные требования не являлись недостатками

6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результатов Работ и обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.7. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.10. Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов из суммы, предназначенной для оплаты Работ.

6.11. В случае несвоевременного окончания выполнения работ по устранению недостатков результата Работ, выявленных Заказчиком в течение Гарантийного срока (п.7.2), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,01 % от общей стоимости настоящего Договора (п.4.1) за каждый день просрочки, но не более 10 % данной суммы.

6.12. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов Работ, Подрядчик имеет право требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10% данной суммы. За просрочку оплаты авансовых платежей пени не начисляются.

7. Гарантии качества результата Работ

7.1. Гарантия на результат Работ действует в течение 5(пяти) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ, если иной срок не установлен производителями оборудования и материалов, исчисляемый с даты, указанной в п. 5.11 — Гарантийный период.

Подрядчик гарантирует, что Товар является на момент передачи Покупателю собственностью Поставщика, новый, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не является предметом спора и не находится под арестом.

7.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним Актом обнаруженных недостатков. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик может назначить независимую экспертизу, фиксирующую указанные недостатки, их характер и причины возникновения, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Заказчик должен назначить Подрядчику разумный срок для устранения выявленных и подтвержденных экспертизой недостатков, а Подрядчик обязан в любом случае своевременно устранить их, а затем уже имеет право доказывать вину Заказчика в возникновении указанных недостатков.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.7.2. или назначенного Заказчиком на основании п.7.3. не устранит недостатки в результате Работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц, компенсировав стоимость данных работ за счет суммы, указанной в п. 4.2.2 настоящего Договора. При недостатке данной суммы Подрядчик обязан возместить расходы, понесенные Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7.5. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Объект/результат Работ (их часть) в полном объеме по назначению вследствие указанных выше недостатков.

7.6. По окончании Гарантийного срока (п. п.7.1, 7.5) сторонами в течение 3-х рабочих дней подписывается Акт прекращения гарантийных обязательств Поставщика.

7.7. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.

7.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

7.9.Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащим обращением, вандализмом, аварией или нарушением в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации) завода-изготовителя, предоставленных Подрядчиком.

7.10.Гарантия так же не распространяется на части Результата Работ, подвергнутые несанкционированному Подрядчиком ремонту или модификациям, произведенным Заказчиком.

7.11.Если после заключения настоящего Договора в отношении Результата Работ будут предъявлены какие-либо претензии третьих лиц, Подрядчик гарантирует, что окажет всякое содействие Заказчику в защите права собственности последнего на Результат работ и будет участвовать в споре в случае судебного разбирательства или внесудебного урегулирования.

8. Инсайдерская информация

8.1. Подрядчик не вправе использовать о Заказчике и Заказчика, их деятельности, Заказчика аффилированных лицах Заказчика, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполненияобязанностей по настоящему договору.

8.2. Подрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.

Подрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.

8.4. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения
настоящего Договора должны осуществляться Подрядчиком исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.

Читайте так же:  Завещание облагается налогом

8.5. Подрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):

— осуществление торговли на основании инсайдерской информации;

— рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;

— передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;

— публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.

8.6. Заказчик может потребовать от Подрядчика, виновного в неправомерном использовании и
распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику
указанными неправомерными действиями.

9. Действие непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.

9.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.

9.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

9.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.

10. Срок действия Договора и условия его расторжения

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:

10.4. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

10.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора

10.6. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу.

10.7. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде Дополнения к настоящему Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.

11.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены на Товар), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

12.2 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

12.3 Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

13.1Товар должен быть надлежащим образом упакован с учетом отправки любым видом транспорта до пункта назначения. Стоимость упаковки и упаковочного материала включена в цену Договора.

13.2 Упаковочный материал (кроме контейнеров) становится собственностью Заказчика.

14.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адреса сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Договор на монтаж перегородок

Монтаж перегородок из гипсокартона. Договор, Гарантия.

Осуществляем профессиональный монтаж перегородок из гипсокартона любых форм и размеров. По низкой цене и в кротчайшие сроки.

Заключение договора, предоставление расчетно-сметной ведомости (бесплатно), закупка и доставка материала на объект, вывоз строительного мусора. Гарантия от 2 лет.

Поставка и монтаж стационарных офисных перегородок

Закупка №31705737924 на ЕИС

Протокол подведения итогов

Карточка будет добавлена в Избранное

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление

Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы

Вы подали заявку на участие в аукционе?

Допущены к торгам?

Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.

Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:

Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт

Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:

Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:

Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:

  • Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
  • Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.

Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:

  • Если продавец — организация инвалидов
  • Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
  • Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза

В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Еще статьи:

  • Мировой суд судебный участок 2 кировского района г ростова-на-дону Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 108 б, 344018телефоны: 8 (800) 200 5044, (863) 234 50 44факс: (863) 234 50 44 Судебные участки Кировского судебного района города Ростова-на-Дону Судебный участок №1 Кировского […]
  • Мировой суд 49 г железнодорожный московской области Судебный участок мирового судьи №49 (Железнодорожный суд) Мировой судья Ковешников Александр Игоревич Руководитель аппарата мирового судьи Викулина Елена Валентиновна Секретарь суда Черкасова Анна Леонидовна Секретарь судебного заседания Борщина Елена Валентиновна Телефон: 8 (495) […]
  • Как оформить кредит срочно Сайт для тех, кому срочно нужен кредит. Кредит наличными в ОТП Банке Низкая процентная ставка – от 10,5% годовых. Быстрое рассмотрение заявки – за 15 минут. Возможность оформить заявку без справок – по паспорту. ОТП Банк – подходящее место для оформления срочного кредита […]
  • Получить пособие на умершего пенсионера Пособие на погребение в 2019 году Выплата социального пособия на погребение предусмотрена Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ. О том, кто может получить пособие на погребение умершего, кто выплачивает пособие на погребение и в каком размере, расскажем в этом материале. Получателем […]
  • Образец приказа на должность исполняющего обязанности Образец приказа о назначении директора Когда нужно составить распоряжение о приеме на работу руководителя Согласно статье 68 ТК РФ любой сотрудник принимается на работу после оформления соответствующего распоряжения, составленного с учетом положений заключенного трудового договора. То […]
  • Требования к рабочему месту кадровика Организация рабочих мест кадровиков "Отдел кадров коммерческой организации", 2011, N 12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ КАДРОВИКОВ Среди организационных мер, которые перечислены в ч. 3 ст. 68 ТК РФ, есть обязанность лиц, уполномоченных локальными нормативными актами, вести переговоры об […]