Договор на обслуживание спецтехники образец

СТО СТД 042-2012 Договор по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств и строительных механизмов

РАЗРАБОТАН взамен СТД СМК 130-2009 Договор оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию техники от 27.05.2009

ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «29» декабря 2012 г. на основании Приказа № 354 от 29.12.2012

Проект договора на техническое обслуживание и ремонт фронтального автопогрузчика Тойота, боковых автопогрузчиков Linde 60W, портальных автолесовозов Т-140 М2

на техническое обслуживание и ремонт фронтального автопогрузчика Тойота, боковых автопогрузчиков Linde 60W, портальных автолесовозов Т-140 М2.

г. Санкт-Петербург « ___ » _________ 2013 г.

завод «Северная верфь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора , действующего на основании доверенности №Д-221 от 01.01.2001, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) для спецтехники, принадлежащей Заказчику (Приложение ):

· ТО-1 и ТО-2 (указанные в Приложении №4)

· Замена агрегатов, узлов и деталей (Приложение )

· Кузовной и малярный ремонт

1.2 Работы выполняются с использованием запасных частей Исполнителя.

1.3 По согласованию сторон работы могут проводиться с использованием запасных частей Заказчика.

1.4 Общая стоимость настоящего Договора, включая стоимость запасных частей, не может превышать 1 ,00 рублей (в том числе НДС).

2. Порядок оказания услуг

2.1 Выполнение работ осуществляется на месте у Исполнителя, по адресу: Санкт-Петербург, _______________________. Доставка спецтехники к Исполнителю осуществляется за счет Заказчика. При невозможности выполнения работ на месте Исполнителя, ремонт производится на территории Заказчика силами Исполнителя (гражданами РФ).

2.2 При каждом обращении Заказчика к Исполнителю, Исполнитель делает диагностику неисправностей спецтехники и составляет предварительный заказ-наряд на выполнение работ с указанием стоимости работ, необходимых запчастей и согласовывает ремонт с Заказчиком по электронной почте или телефону.

В случае, если необходимые запчасти отсутствуют в Приложении №1, то Исполнитель направляет к Заказчику дополнительное соглашение к данному Договору по форме Приложения №3 со спецификацией на дополнительно требуемые запасные части для проведения ремонтных работ.

Исполнитель приступает к выполнению работ только после получения согласования от Заказчика на выполняемые работы и стоимости дополнительно требуемых запасных частей.

2.3 После осуществления работ, являющихся предметом настоящего Договора, Исполнитель оформляет заказ-наряд, который выдает Заказчику. Заказ-наряд включает перечень выполненных работ и использованных при этом запасных частей и материалов. После выполнения заказа Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней.

2.4 Гарантийный срок на:

— установленные запасные части составляет 6 месяцев после подписания акта

приема-передачи транспортного средства;

— по ремонту и обслуживанию ходовой части, электрооборудования, а также по

арматурным работам – не менее 30 суток;

— по капитальному ремонту агрегатов и узлов – не менее 6 месяцев;

— по малярным (покрасочным) работам – не менее 6 месяцев;

Исполнитель обязан в течение гарантийного срока устранять допущенный им брак

2.5 Комплектующие, замененные запчасти при ТО, Заказчик вправе оставить у Испол —

нителя по договоренности, для последующей их утилизации за счет Исполнителя.

2.6 Сроки выполнения работ:

— работы должны быть произведены в срок до 15 рабочих дней, включая дефектацию неисправности и при наличии запасных частей;

— кузовные и малярные работы должны быть произведены в срок до 15 дней,

начиная с момента принятия спецтехники в работу;

— при необходимости заказа запасных частей и агрегатов или их изготовления,

необходимости согласования дополнительного соглашения на отсутствующие в Приложении №1 запчасти, срок выполнения работ продлевается на срок поставки комплектующих на склад Исполнителя;

— максимальный срок поставки или изготовления запасных частей до 28 календарных дней.

3. Сроки и порядок расчетов

3.1 Стоимость подлежащих оплате выполненных работ складывается из стоимости ремонтных работ и стоимости используемых запасных частей и материалов в соответствии с Приложением №1 или дополнительным соглашением к данному Договору.

3.2 Стоимость одного нормо-часа работ Исполнителя составляет ___________ руб. (без учета НДС).

3.3 Полный расчет за выполненные работы должен быть произведен в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания заказ-наряда и акта выполненных работ путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1 Заказчик и его персонал обязаны выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации спецтехники.

4.2 Заказчик обязан определить для связи с Исполнителем и для оформления необходимой документации ответственное лицо.

4.3 Проверка качества выполненных работ осуществляется Заказчиком или уполномоченным представителем, в 3-хдневный срок, с последующим составлением акта выполненных работ.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1 В случае нарушения Заказчиком условий п.4.1 настоящего Договора Исполнитель не несет ответственность за возникшие в ходе эксплуатации спецтехники неисправности.

5.2 Исполнитель обязан:

— исходя из интересов Заказчика, обеспечивать возможность приоритетного обслуживания спецтехники Заказчика, в соответствии со своими техническими возможностями;

— обеспечить внеочередной заезд на ТО и ТР;

— обеспечить прием в ремонт спецтехники Заказчика в рабочие дни с 08:00

— обеспечить охраняемую стоянку отстоя до и после ремонта;

— обеспечить возможность технологической мойки спецтехники, поступающего

на ТО и ТР, без дополнительной оплаты;

— по требованию предъявлять (либо возвращать) Заказчику замененные узлы

(агрегаты) вместе со спецтехникой (за исключением случаев гарантийного ремонта);

— предоставлять Заказчику не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца

надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета —

фактуры, акты приема работ или заказ-наряды).

— незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслужи-

вания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностях с указанием ориентировочной стоимости и сроках устранения неисправностей;

— принять на себя обязательства по утилизации отходов от ремонта спецтехники

— техническое обслуживание и ремонт производятся по заявкам Заказчика, переданным Исполнителю в письменной или устной форме по телефону.

5.3 Исполнитель должен обеспечить:

— одновременное хранение до 2 единиц спецтехники Заказчика на охраняемой стоянке;

— выполнение работ одновременно не менее чем на 2-х рабочих местах

оборудованных специальным подъемным оборудованием, технологическими ямами для ремонта;

— выполнение работ по диагностике и ремонту двигателя, тормозной системы, подвески, гидравлического оборудования;

— выполнение работ по проверке и регулировке света фар;

— выполнение работ по шиномонтажу и запрессовке цельнолитых шин;

— выполнение сварочных работ;

— выполнение работ по регулировке углов установки колес;

— выполнение работ по обслуживанию и ремонту гидравлических систем;

— выполнение кузовных, малярных, агрегатных, моечных работ;

— выполнение работ по ремонту электрооборудования;

— обеспечение (при необходимости или по желанию Заказчика) наблюдения всего

процесса работ непосредственно в зоне их проведения;

— сохранение стоимости запасных частей и их поставку по мере надобности

Заказчику согласно Приложению №1 до окончания срока действия Договора

— выполнение на специальном технологическом оборудовании следующих видов

6. Срок действия договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31_» __декабря__ 2013 г.

7.1 Применяемые запасные части и материалы должны быть ранее не находившимися

в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, находиться в залоге, под

арестом или под иным обременением.

7.2 Сумма обеспечения Договора в размерепятьдесят тысяч) рублей 00 коп. перечисляется Заказчиком обратно на р/счет Исполнителя спустя десять рабочих дней после выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств согласно данному Договору. В случае расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя, сумма обеспечения Договора не возвращается.

7.3 Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, стороны разрешают путем двухсторонних переговоров, с обязательным направлением письменных претензий. Срок ответа на претензию составляет 15 дней с момента его получения. В случае не нахождения взаимоприемлемых решений, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.4 Исполнителю запрещено передавать спецтехнику Заказчика третьим лицам для производства работ.

7.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах равной юридической силы по одному для каждой из сторон.

8.Изменения и дополнения.

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору.

Читайте так же:  Лицензия на космическую деятельность переоформление

9.1 За исполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2 За нарушение сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами, Заказчик вправе, по своему усмотрению, потребовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% от стоимости этапа Работ за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от стоимости этапа Работы.

9.3 В случае ненадлежащего выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения настоящего Договора.

10.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6

Р/с в филиале «Санкт-Петербургский»

Договор на техническое обслуживание

Основные свойства

Договор на техническое обслуживание всегда является возмездным, поскольку подразумевает выполнение работ, связанных с затратами и использованием времени, сил и квалификации. Правом исполнять работы по техническому обслуживанию обладают лицензированные государством станции технического обслуживания, располагающие всем необходимым диагностическим оборудованием.

В роли заказчика могут выступать как предприятия и организации, так и клиенты из числа физических лиц. Основной обязанностью заказчика является своевременная оплата услуг обслуживающей технику организации.

Процесс оказания услуги

Техническое обслуживание – это сложный и многозадачный процесс для поддержания машин и механизмов в рабочем состоянии в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, техника, находящаяся на складе или во время длительной транспортировки, также нуждается в проведении мероприятий по техобслуживанию и консервации.

Содержание и виды техобслуживания

Правильное техническое обслуживание предусматривает как замену изношенных деталей и узлов, так и замену всех рабочих жидкостей и смазок. Эти работы проводятся в соответствии с регламентом в зависимости от марки и года выпуска машины, тяжести эксплуатационной нагрузки и других факторов.

Кроме регламентных работ могут проводиться внеочередные осмотры и обслуживание из-за поломки или аварии, а также при сверхнормативном износе.
Своевременное техническое обслуживание является залогом долговременной и высокопроизводительной работы машин, аппаратов и механизмов даже после окончания нормативных сроков эксплуатации.

Характерные черты договора

Следует различать регламентное техобслуживание и обслуживание по гарантии от ремонтных работ. В первом случае речь идет об исправных и работающих машинах, во втором – об аварийном недействующем оборудовании. Исключение составляет предупредительный ремонт, когда изношенную, но еще работающую деталь меняют в профилактических целях.

Российское законодательство регулирует взаимоотношения между клиентом и исполнителем и защищает их права. Оно также диктует необходимость лицензирования сервисного и техобслуживания по некоторым видам техники, например, медицинской.

Описание предмета договора является обязательным. В нашем случае нужно конкретно и подробно указать весь список предоставляемых услуг по техническому обслуживанию и сопровождению машин, механизмов, аппаратов, технических приспособлений.

Договорные цены за проведенный техосмотр определяются по соглашению сторон на основании тарифов и прейскурантов, действующих в этой отрасли.

Гражданский кодекс не регламентирует форму и содержание контракта. По незначительным объемам работ вполне можно устно договориться с мастерами. Когда заказчиком является крупное транспортное предприятие, то необходимо оформлять договор в письменном виде, что предотвратит возможные разногласия с исполнителем.

Гражданам, устно обговорившим с администрацией станции техобслуживания условия проведения и оплаты работ, свои претензии придется подкреплять свидетельскими показаниями и/или сопутствующими документами.

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Договор на техническое обслуживание

В соответствии с Договором Технический Центр ВОЛИН обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию принадлежащих Заказчику автотранспортных средств и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора

Вы можете ознакомиться с текстом Договора, представленным ниже или открыть текст с сервера в формате Word.

Договор оформляется в полном соответствии с требованиями Главы 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Часть 2.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень документов для заключения договора

Для организаций:

1. Карточка клиента (ИНН, КПП, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРЮЛ.

5. Копия уставных документов (1, 2 и последняя страница устава).

6. Копию решения участников/акцио неров о назначении руководителя (директора) общества (приказ о назначении руководителя (директора)).

7. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не руководитель юридического лица).

8. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

9. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью руководителя компании и скреплены печатью компании.

Для Индивидуальных предпринимателей:

1. Карточка клиента (ИНН, адрес, телефон, р/сч, к/сч, и т.д.)

2. Копия свидетельства о о государственной регистрации ИП

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию.

4. Копия свидетельства ЕГРИП.

5. Доверенность / приказ о назначении лиц уполномоченных подписывать договора и иные документы ( в случае, если такие документы подписывает не лично индивидуальный предприниматель) .

6. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

7. Доверенность на лицо, имеющее право предоставлять и забирать ТС из техцентра.

Все документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью ИП.

ДОГОВОР №

подряда на ремонт и техническое обслуживание

автотранспортных средств

р.п. Большие Вяземы « » _______ 20 г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Селезнёва Ольга Викторовна, именуемое в дальнейшем Подрядчик, действующего на основании Свидетельства серии ОГРН -308503212700053, серия 50 №010696457, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту и/или техническому обслуживанию (далее по тексту – «работы») принадлежащих Заказчику автотранспортных средств (далее по тексту – «автомобиль») и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора.

1.2 Количество автомобилей, предоставленных Заказчиком для проведения Подрядчиком работ, определяется на основании письменных заявок Заказчика.

1.3 Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, выполняются на станции технического обслуживания Подрядчика, расположенной по адресу:143050, МО р.п. Большие Вяземы , Можайское ш. д2а Техцентр «Волин».

1.4 Доставка автотранспортного средства на станцию технического обслуживания Подрядчика и ее возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки.

2. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1 К проведению работ, предусмотренных настоящим Договором, принимаются автомобили:

— о которых Заказчик письменно уведомил Подрядчика в Приложении №1

— которые принадлежат Заказчику.

2.2. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

2.3. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ (оказания услуг) по ремонту (техническому обслуживанию).

2.4. Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее трёх дней (без дополнительной оплаты) со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ (оказания услуг). Уведомление производится по адресу (телефону, факсу) Заказчика, указанным в Заявке на работы.

2.5. В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п.2.4., со следующего календарного дня после истечения указанных сроков автомобиль считается переданным Заказчиком Исполнителю на ответственное хранение за плату. При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения автомобиля на территории Исполнителя из расчёта 250 руб. за каждые сутки.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказы на проведение работ оформляются на бланке ( заявке на работы, заказ-наряд) Подрядчика представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ.

3.2. В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Подрядчиком перечень необходимых работ, а также сроки их выполнения. В том случае, если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия запасных частей на складе Подрядчика, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним

новый срок с учётом времени, необходимого для закупки запасных частей. Если у Заказчика имеются возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается аннулированным и у Подрядчика прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент согласования Заказа.

Читайте так же:  Московский паркинг жалоба

3.3. В срок окончания диагностики по заявленным замечаниям, Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика обязан явиться в Сервис для ознакомления с её результатами и принятия дальнейшего решения о ремонте.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком запасных частей, ГСМ и др. материалов, переданных Заказчиком для выполнения Подрядчиком работ;

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок.

3.5. Уведомление Подрядчика в случаях, указанных в п.3.3. настоящего Договора, должно осуществляться Подрядчиком в кратчайшие сроки с момента наступления соответствующих обстоятельств. Уведомление по усмотрению Подрядчика может быть осуществлено любым из доступных средств связи (телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта и т.п.). При этом дата, время и содержание таких телефонных согласований фиксируются Исполнителем на цифровых и/или магнитных носителях и в дальнейшем могут использоваться а. случае возникновения разногласий и споров между Исполнителем и Заказчиком по вопросам обслуживания Заказчика, а сами такие согласования и уведомления признаются сторонами надлежащими согласованиями Исполнителя условий обслуживания с Заказчиком и уведомлениями Заказчика.

3.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в разумный срок (не превышающий 3-х календарных дней) не заменит непригодные или недоброкачественные запасные части, ГСМ и др. материалы, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причинённых его прекращение убытков.

3.7. Обязательства Подрядчика считаются выполненными после подписания Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика Заказа-наряда и Акта приема- сдачи работ при приёмке результата выполненных работ.

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о своей готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ производится Заказчиком или уполномоченным лицом при наличии у него соответствующего документа (доверенности, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), предоставляющего такое право.

4.2 Сдача – приемка выполненных работ оформляется в виде Заказ-наряда и Акта приема- сдачи работ.

4.3 Заказ-наряд и Акт приема- сдачи составляются Подрядчиком в двух экземплярах и подписывается представителем Заказчика, производящего приемку выполненных работ.

4.4. Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п. 4.3. настоящего Договора, он обязан письменно аргументировать такой отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и составления Заказа-наряда.

4.5. В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного аргументированного отказа в установленные п.4.4. настоящего Договора

сроки, работы Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом, а Заказ-наряд и Акт приема — сдачи – подписанными со стороны Заказчика. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.

4.6. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного Подрядчиком Заказа-наряда.

4.7. Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика на результат выполненных работ указывается в п.6 настоящего договора.

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

5.1 Стоимость работ, предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заказом, определяется на основании действующего на момент выставления счёта на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика. При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, которая уточняется по окончанию выполнения работ. В случае увеличения стоимости работ более чем на 10% от первоначальной предварительной стоимости по причинам, не зависящим от Подрядчика, последний информирует об этом Заказчика и не продолжает выполнение работ до получения от Заказчика соответствующих указаний.

5.2. Заказчик производит 100% предоплату предусмотренных оформленным в соответствии со ст.3 настоящего Договора Заявкой на работы в течение 7 банковских дней с момента выставления счета.

5.3. В случае, увеличения стоимости работ в процессе ремонта при этом окончательная оплата производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней, считая с даты сдачи – приёмки результата выполненных работ (дата подписания Заказчиком Заказа-наряда и Акта приема — сдачи) и выставления окончательного счёта.

5.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной после поступления денежных средств в полном объёме на расчётный счёт Подрядчика.

5.5. Стоимость выявленных дополнительных работ, определяется на основании счета на услуги (работы) и ТМЦ Подрядчика и оплачиваются отдельно.

5.6. В соответствии с действующим законодательством РФ Исполнитель имеет право не выдавать автомобиль до получения полной оплаты за ремонт, запасные части и хранение автомобиля.

5.7. ИП Селезнева О.В. при работе с юридическими лицами является плательщиком НДС

6.1. Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат.

6.2. Гарантия на ремонт с использованием оригинальных запчастей, приобретенных в ТЦ » ВОЛИН» составляет 12 месяцев.

6.3. Гарантия на ремонт с использованием неоригинальных запасных частей, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, предоставляется только на работу 6 месяцев. Гарантии на неоригинальные запчасти, предоставленных Заказчиком или Подрядчиком, не предоставляется.

6.4. Не распространяется гарантия на выход из строя запасных частей (расходных материалов) , отмеченных в сервисной книжке, вследствие естественного износа по прошествии времени или пробега автомобиля, в случае неправильной эксплуатации транспортного средства или и отсутствия обслуживания.

6.5. Гарантия на регулировочные работы ( сход-развал, диагностика и заправка А/С) 14 дней.

6.6. Гарантия на восстановленное лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в соответствии с п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика оплатить стоимость хранения автомобиля, которая определяется, исходя из стоимости одного стояночного места для автомобиля за каждый день просрочки. Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.

7.3. В случае возникновения споров, Стороны настоящего договора обязуются приложить все усилия для их разрешения путём переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам путём переговоров любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих интересов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий период, если одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит о его расторжении.

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, либо в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы (заявки, заказ-наряды, акты) вправе подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Договор на техническое обслуживание оборудования

Автор документа

ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ №

_______________ «___» ___________ 201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )
Читайте так же:  Прохождение варфейс ликвидация за снайпера

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ . Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан. При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку. Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

Еще статьи:

  • Приказ от 30122019 463 Минтрансом России обновлены правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним Правила обязательны для исполнения судами в соответствии с их определением в КТМ, независимо от их флага и прав на них, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими […]
  • Трудовой кодекс с изменениями 2012 г Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 56-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников" Принят […]
  • Органы опеки г всеволожска Органы опеки всеволожский район Ребенок 3 года, мать умерла 21 июня, гражданский муж (отец ребенка), как опекун, проживающий на территории малыша, НЕ РАБОТАЕТ и постоянно пьет.Ребенок брошенный, в садик не берут.Пожалуйста примите меры.Очень жалко мальчика. Начальник отдела опеки и […]
  • Федеральные требования по лыжным гонкам Проект Приказа Министерства спорта РФ "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки" (подготовлен Минспортом России 24.10.2017) Досье на проект В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической […]
  • Минфин рф приказ no 135н от 221012 минфина рф Приказ Минфина РФ от 22 октября 2012 г. N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему […]
  • Приказ 462 от 14062019 года Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией” В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» […]