Договор на работы по гнб

Договор на выполнение работ методом горизонтального бурения

С радостью сообщаем об открытии подразделения в Новороссийске. Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов.

Что для вас важнее всего?

Адрес: г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе 50/38

Тел. -факс: 8 (905) 477 49 67

Образец договора подряда на выполнение работ методом

Главная > Документ

Образец договора подряда на выполнение работ методом

(Наименование организации-заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с одной стороны, и

(Наименование организации-подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с другой стороны (далее при совместном упоминании именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по прокладке трубопровода методом горизонтального бурения под (автодорогой, железной дорогой, оврагом и т.п.) по адресу: (город, улица, номер дома и т.д.). из (полиэтиленовой, металлической) трубы на объекте Заказчика (наименование объекта) (далее Объект).

1.2. Параметры бурения:

1.2.1. Марка трубопровода — (диаметр, SDR и т.д.).

1.2.2. Длина трубопровода — (количество) м.

1.3. Длина прокладываемого трубопровода методом горизонтального бурения может измениться в ходе работ по заданию Заказчика или по требованию согласующих организаций в связи с уточнением пересекаемых коммуникаций, наличием других объектов и глубины прокладки трубопровода.

1.4. В случае появления причин, пряпятствующих дальнейшему проведению работ и не зависящих от Подрядчика (в том числе наличие на проектной глубине горизонтального бурения свайных, бетонных, металлических конструкций или других непроходимых преград), Стороны обязуются пересмотреть условия договора, либо его расторгнуть. В случае расторжения договора Подрядчику компенсируются произведенные им затраты.

1.5. После завершения работ стороны обязуются принять меры по уточнению фактически выполненных Подрядчиком работ и в случае необходимости подписать дополнительное соглашение к настоящему договору. Оплате подлежат фактически выполненные работы.

2. Стоимость работ и порядок оплаты по договору

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по смете (номер сметы) и составляет (сумма) рублей, в том числе НДС (сумма НДС).

2.2. Стоимость работ может уточняться в процессе производства работ в случае внесения изменений в объемы и содержание работ по инициативе Заказчика, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика. Изменение стоимости работ фиксируется в дополнительном соглашении к настоящему договору.

2.3. Оплата за работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение (количество) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

2.3.2. Далее Заказчик производит окончательный расчет за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение (количество) банковских дней после их подписания.

3. Обязательства сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

3.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами.

3.1.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, во время проведения работ, а также нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ перед контролирующими органами.

3.1.4. Уведомить Заказчика письменно в течение 24 часов о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте в связи с исполнением настоящего договора, включая: аварии, несчастные случаи, хищения и другие события.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. До начала работ передать Подрядчику рабочую документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, а также ордер на производство земляных работ.

3.2.2. До начала работ выполнить работы по подготовке котлованов (в том числе работы по удалению грунтовых вод) для монтажа трубопроводов. Размеры и расположение котлованов определяются Подрядчиком.

3.2.3. До начала работ выполнить работы по шурфовке пересекаемых коммуникаций. Размеры шурфов и их количество определяются согласующими организациями.

3.2.4. Принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик выполнит работы по настоящему договору в течение (количество) банковских дней с момента получения авансового платежа при условии выполнения п.п. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Договора.

4.2. В случае наступления неблагоприятных погодных условий для производства работ методом ГНБ (температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия) сроки выполнения работ пересматриваются сторонами.

5. Сдача-приемка работ

5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру, оформленную и представленную в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

5.2. Заказчик в течение двух рабочих дней подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо дает мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае не подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой и подлежит оплате.

6. Ответственности сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в указанные сроки, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но в сумме не более 10% от стоимости работ по настоящему договору. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного требования. В случае не предъявления требования об уплате неустойки размер и сумма неустойки равна 0%.

Читайте так же:  Льготы почётным донорам в кемеровской области

6.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Риск случайного повреждения Подрядчиком подземных коммуникации и имущества третьих лиц, не указанных или неправильно указанных в предоставленной Заказчиком документации и не уточненных с их владельцем, лежит на Заказчике.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты РФ. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны расторгают настоящий договор.

8. Урегулирование споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по спорным вопросам, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Особые условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и дополнительных соглашениях к нему.

9.5. Каждая из сторон обязана письменно уведомлять другую сторону при смене банковских реквизитов и местоположения.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Более 200 сотрудников высокой квалификации

Более 70 единиц профессиональной техники

Работа с аварийными ситуациями 24 часа

Рекомендации клиентов

За 20 лет работы наша компания заработала репутацию исполнительного и надежного поставщика услуг для многих компаний Москвы и Московской области.

Реализованные проекты

Отчеты о наиболее значимых и успешно реализованных объектах. Интересные задачи только мотивитуют сотрудников компании к их успешному выполнению.

Основные лицензии

Все необходимые для работы лицензии МЧС, УФСБ, Росприроднадзора, свидетельства и сертификаты российского и международного стандарта.

Новости компании

Пополнение парка спецтехники, закупка диагностического оборудования, сертификация и деятельность группы компаний «Инженерный сервис».

Сферы деятельности

Горизонтально-направленное бурение (ГНБ)

Технология Горизонтально-направленного бурения (ГНБ) разработана инженерами для осуществления работ по прокладке подземных коммуникаций в городских условиях и сведение к минимуму неудобства, связанные с нарушением инфраструктуры и привычного ритма жизни в местах, где ведутся работы по прокладке трубопроводов и кабелей.

Метод ГНБ позволяет производить работы по прокладке кабелей и других коммуникаций под водоемами, парками, под автомобильными дорогами, памятниками архитектуры, железными дорогами и прочими объектами. Применение открытого способа в таких местах порой просто невозможно.

Бестраншейный способ ГНБ при прокладке коммуникаций позволяет экономить время и деньги на земляные и восстановительные работы по благоустройству территории.

Технология ГНБ бестраншейной прокладки применяется для напорных и самотечных трубопроводов, теплотрасс и газопроводов, длина которых может составлять несколько сотен метров. В зависимости от мощности применяемой установки и используемой системы локации скважина может быть пробурена на глубине до 25 м, а диаметр прокладываемого трубопровода может достигать 1400 мм.

Работа 24/7
Выезд на аварийные ситуации в любое время

По договору
Юридическое оформление всех проводимых работ

С гарантией
На работы компании предоставляется гарантия

Видео горизонтально-направленное бурение от компании «Инженерный сервис»

Технология Горизонтально-направленного бурения (ГНБ) обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами прокладки инженерных коммуникаций:

  • Возможность прокладки кабелей или труб в недоступных другим методам местах: под водоемами, парками, скверами, под автомобильными дорогами, памятниками архитектуры, железными дорогами и прочими объектами.
  • Стоимость ГНБ в среднем на 20% ниже, чем цена работ по прокладке коммуникаций траншейным способом.
  • Работы можно проводить без нарушения привычного графика работы автомобильных дорог, железнодорожных путей и других магистралей.
  • ГНБ позволяет не нарушать существующие подземные коммуникации.
  • Экологическая безопасность, минимальное воздействие на окружающую среду.
  • Отсутствие необходимости проведения работ по благоустройству территории.
  • Минимальные сроки выполнения работ.
  • Прокладка трубопроводов и кабелей возможна на глубине до 25 метров, при этом диаметр прокладываемого трубопровода достигает 1400 мм.
  • Проведение работ по горизонтально-направленному бурению можно выполнять в любое время года.

Технология горизонтально направленного бурения включает следующие операции:

Планирование и расчет траектории бурения

Траектория бурения должна быть спланирована и рассчитана до начала проведения работ. Основные моменты планирования включают в себя определение длины и глубины пути, учет подземных препятствий, получение информации о существующих подземных структурах (наличие карт подземных коммуникаций), получение разрешений на проведение работ, уведомление служб единого вызова, аварийных служб и служб дорожного движения, инспектирование места работы, определение источников риска.

Прокол (или бурение пилотной скважины)

С помощью специальной буровой головки, скошенной на конце, грунт «прокалывается» в заданном направлении и глубине. Таким образом, задается траектория линии коммуникаций;

Буровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что позволяет управлять процессом горизонтального бурения пилотной скважины и обходить выявленные препятствия в любом направлении в допустимых пределах естественного изгиба протягиваемой коммуникации. Буровая головка имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и штангах, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает буровой инструмент, разрушает породу и очищает скважину от ее отходов, вынося их на поверхность.

Читайте так же:  Проезд к месту отдыха налог

Контроль положения и перемещения бура осуществляется с помощью специального локатора, обрабатывающего сигналы встроенного в головку бура излучателя-передатчика.

На мониторе оператора буровой установки отображается визуальная информация о местоположении буровой головки.

Эти данные позволяют контролировать соответствие траектории прокладываемой линии параметрам, заданным в проекте.

1. Буровая головка с локационным зондом; 2. Оператор локационной системы; 3. Существующие коммуникации, препятствие.

Предварительное расширение

Расширение проводится после завершения пилотного бурения.

Вместо буровой головки в качестве насадки используется расширитель обратного действия, имеющего также отверстия для подачи в скважину бентонитового раствора.

Вытесненный бентонитовый раствор откачивается илососом.

Расширитель протягивается через скважину в направлении буровой установки приложением тягового усилия с одновременным вращением. Он расширяет пилотную скважину до необходимого диаметра (диаметр скважины должен на 30-50% превышать диаметр трубопровода в зависимости от структуры грунта).

1. Буровая штанга; 2. Расширитель; 3. Буровая скважина.

Протягивание трубопровода

На противоположной стороне располагается гибкий трубопровод с металлическим оголовком и так называемым вертлюгом (особым шарниром, воспринимающим горизонтальное усилие);

Вертлюг позволяет вращаться буровой колонне и расширителю, а на сам трубопровод вращение не передается;

Трубопровод затягивается в скважину и перемещается до нужных отметок.

1. Расширитель; 2. Ветртлюг с серьгой; 3. Трубопровод.

Москва и МО
Мы оказываем услуги по Москве и области

Сотрудники
Более 200 сотрудников с опытом работы

Спец. техника
70 единиц транспорта и оборудования

Договор на работы по гнб

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Для получения доступа к аналитической информации по процедуре, Вам необходима лицензия OTC

Все оценочные параметры рассчитаны исходя из похожих тендеров данного Заказчика

Фундамент. дом. шамбо. горизонтальное бурение. договор

МАЛО ЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1)Домов (от фундамента до жития)

(от простых до финских технологий)

2)Ревставрация помещений, домов, стен

(после пожара, потопа, старости, природных явлений)

(на вашем помещение, второго, третьего .

: Производитель не указан.

Розничная цена : 1 000.00 руб

Дальневосточный Строй Мастер

В состав работ по обустройству фундамента входит:

1. Разметка территории. (80 руб/м2)

2. Землянные работы. (700 руб/м3 при выемке грунта вручную)

3. Прием материала на площадку.

4. Заливка бетона (монтаж опалубки, вязка армокаркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки).

5. Гидроизоляция фундамента.

6. Теплоизоляция фундамента.

7. Уборка места проведения работ.

Бетон, арматура, опалубка, сопутствующий и расходный материал приобретаются Закачиком самостоятельно, либо приобретение поручается нам.

Отдельно оплачиваются следующие виды работ:

1. Услуги бетононасоса.

2. Услуги экскаватора.

3. Услуги механизированной разгрузки (в случае когда ручная разгрузка не целесообразна по трудозатратам)

4. Вывоз мусора с объекта.

1 Опорно-столбчатый фундамент.

Самый дешевый и наименее трудоемкий тип фундамента. Как правило, такой фундамент входит в базовую комплектацию домов и бань небольших размеров. Для его устройства Заказчику необходимо выровнять площадку в месте строительства (перепад высот — не более 5см) и обеспечить подрядчика материалом для изготовления «подушки» в местах установки опор (достаточно до 1м3 мелкого гранитного щебня, крупного намывного песка или песчано-гравийной смеси). При начале работ на месте строительства производится разметка мест установки опор (под внешними стенами на расстояние между опорами около 2.5м, внутри периметра строения — до 3м). В месте установки опоры выкапывается яма, глубиной 30см, в которую засыпается щебень или другой материал, предоставленный заказчиком. После этого собирается опора, которая состоит из четырех фундаментных блоков, размером 20×20×40см каждый. Блоки устанавливаются парами друг на друга. Высота каждой опоры 40см. К примеру, для дома размером 6×6м необходимо не менее 14опор (56 блоков)

2 Фундамент из буронабивных свай.

Данный тип фундамента отличается относительной простой выполнения и позволяет сэкономить до 30% от стоимости по сравнению с заглубленным ленточным фундаментом.

Согласно расчетному весу строения, снеговой и ветровой нагрузке, вычисляется количество и диаметр свай.

Далее производится разметка и бурение свай на глубину промерзания грунта +20 см. Далее изготавливается опалубка из рубероида или асбоцементной трубы, которая выполняет роль гидроизоляции сваи и уменьшает воздействие сил пучения на сваю.

Производится армирование сваи и заливка бетоном. В зависимости от материала стен свая может заливаться вровень с землей, либо на определенную высоту.

Далее производится установка опалубки, армирование и заливка бетоном ростверка, который связывает сваи в единую конструкцию.

Если ростверк заливается без зазора с землей (для легких газосиликатных домов или газобетонных домов), то в этом случае устраивается песчанная подушка высотой 15-20 см.

В зависимости от диаметра свай бурение производится ручным бензобуром, либо специальной бурильной установкой, установленной на шасси грузового автомобиля.

3 Ленточный фундамент

3.1 Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Этот тип фундамента применяется на песчаных грунтах (песок, супесь), которые сами по себе играют роль «подушки». В этом случае силы пучения сведены к минимуму, что и позволяет сделать фундамент на грубину выше промерзания грунта, тем самым сэкономить средства.

После разметки фундамента в соответствии с планом, производиться выкапывание траншей на глубину плодородного слоя. Собирается опалубка (общая высота опалубки около 90см) и производится армирование. После завершения армирования осуществляется заливка бетоном. Мы применяем и советуем применять бетон маркой не ниже М 300.

При заливке бетоном производится обязательное удаление пузырьков воздуха строительным вибратором, что придает фундаменту дополнительную прочность. С момента завершения работ по заливке фундамента до начала монтажа на нем строения необходимо подождать не менее двух — трех недель. Между фундаментом и обвязкой строения мы рекомендуем проложить изоляционный материал, в качестве которого можно использовать рубероид.

3.2 Заглубленный ленточный фундамент. Данный тип фундамента используется на «пучинистых» грунтах (суглинок, глина). После разметки фундамента в соответствии с планом, производиться выкапывание траншей на глубину 1,8 м. (глубина промерзания). Траншея заполняется песком или ПГС («подушка»). Высота получившейся «подушки» — 20 см. После этого собирается опалубка (общая высота опалубки около 90см) и производится армирование. По окончании работ по армированию осуществляется заливка бетоном (бетон маркой не ниже М 300). При заливке бетоном производится удаление пузырьков воздуха строительным вибратором.

Читайте так же:  Как можно оформить военную ипотеку

Далее, в том случае, если при выкапывании траншении обнаружилось наличие воды, производится обмазочная гидроизоляция фундамента и обратная засыпка грунтом.

С момента завершения работ по заливке фундамента до начала монтажа на нем строения необходимо подождать не менее двух — трех недель.

Устройство плиты возможно на любом грунте, но если грунт малопучинистый, то достаточно снять плодородный слой земли, засыпать «подушку» (песок, щебень) на высоту плодородного слоя, залить подбетонку, выполнить гидроизоляцию (в том случае если предполагается использовать цокольное помещение), установить опалубку высотой 30см, произвести армирование и заливку бетоном. Если грунт пучинистый, то глубину подушки необходимо увеличить, либо сделать дренаж.

Далее выкладывается цоколь из фундаментных блоков 40х40х20 или из полнотелого кирпича марки не менее М150.

Затем выполняется монтаж черных полов, либо производится обратная засыпка песком, монтаж коммуникаций и устройство бетонных полов.

Устройство фунадмента посредством заливки плиты полностью оправдано в случае устройства цокольного этажа, т.к. позволяет получить конструкцию, исключающую попадание влаги и способную воспринимать нагрузки от любого материала стен.

Плита — это самый долговечный и надежный тип фундамента, однако и один из самых дорогих. Стоимость такого фундамента может достигать 30% от стоимости строения.

5 Свайно-винтовой фундамент.

Данный фундамент пользуется заслуженной популярностью, так как для его монтажа достаточно одного — двух дней. Из положительных качеств можно отметить быстроту установки , сравнительно низкую стоимость, возможность вывода через пол уже построенного строения фановой системы и водопровода, возможность постоянного визуального контроля состояния обвязки, лаг и чернового пола.

Каждая свая изготавливается из металлической трубы, на конце которой делается конус и наваривается лопасть. После изготовления свая окрашивается двухкомпонентной износостойкой эпоксидной эмалью. Эта эмаль имеет повышенную стойкость к истиранию, защищает металл от появления ржавчины после завинчивания.

Работы по монтажу фундамента включают в себя доставку свай с оголовками на место проведения работ, разметку свайного поля в соответствии с планом, завинчивание свай на глубину не менее полутора метров (ниже глубины промерзания), обрезку свай (расстояние от земли до оголовка 40-50см), заливку свай бетоном и наваривание на них оголовков.

Перед монтажом строения на свайно-винтовом фундаменте мы рекомендуем произвести обвязку свайного поля брусом 15×15см или металлическим швеллером. Обвязка свайного поля соединит в единое целое сваи и придаст дополнительную жесткость всей конструкции. В том случае, если фундамент монтируется на склоне, или высота от земли до оголовков более полуметра, необходимо дополнительное соединение свай между собой профилированной трубой или уголком.

Выполнение работ по прокладке футляра (гильзы) бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для монтажа электрических кабельных линий для нужд МУП «Горэлектросеть»

Контракт №3330700214818000006 на ЕИС

Закупка №0128300001318000037 на ЕИС

Сумма контракта:

Разница между суммой контракта и НМЦ:

Протокол подведения итогов

Карточка будет добавлена в Избранное

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление

Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы

Вы подали заявку на участие в аукционе?

Допущены к торгам?

Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.

Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:

Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт

Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:

Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:

Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:

  • Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
  • Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.

Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:

  • Если продавец — организация инвалидов
  • Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
  • Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза

В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Еще статьи:

  • Экспертиза на проектные работы Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями […]
  • Мировой суд 49 г железнодорожный московской области Судебный участок мирового судьи №49 (Железнодорожный суд) Мировой судья Ковешников Александр Игоревич Руководитель аппарата мирового судьи Викулина Елена Валентиновна Секретарь суда Черкасова Анна Леонидовна Секретарь судебного заседания Борщина Елена Валентиновна Телефон: 8 (495) […]
  • Россия пособие по безработице 2019 В России почти вдвое увеличили пособие по безработице МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год. Соответствующее постановление, подписанное 15 ноября 2018 года, опубликовано на официальном портале […]
  • Купон на проживание в гостинице в москве КупонГид Мастер-классы по наращиванию ресниц, оформлению бровей и макияжу. Скидка 63% Скидка: 63% Цена: 1860 руб. г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 40 Можно купить до 06.05.2019 Шугаринг или биоэпиляция в 3 салонах «Мастерская красоты»: подмышечных впадин, зоны глубокого […]
  • Приказ о назначении генерального директора и бухгалтера в одном лице Образец приказа директора о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя Закон требует, чтобы каждое юридическое лицо имело главного бухгалтера. Однако в некоторых случаях предпринимателю дана поблажка в виде разрешения исполнения директором обязанностей главного бухгалтера. […]
  • Проектная экспертиза в екатеринбурге Управление государственной экспертизы Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной […]