Договор по ремонту инструмента

Договор № на техническое обслуживание и ремонт электроинструмента в период гарантийного срока эксплуатации

Главная > Документ

на техническое обслуживание и ремонт электроинструмента
в период гарантийного срока эксплуатации

г. Пермь «___» ______________ 20__ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Такт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щекалевой Елены Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и «___________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя все виды работ (предпродажный, гарантийный, послегарантийный, негарантийный ремонты) и все виды услуг (послепродажное, гарантийное, послегарантийное, негарантийное, периодическое обслуживание) по сервисному обслуживанию машин ручных электрических ТМ «Фиолент», «Phiolent» , «Фиолент мастер», (далее по тексту «сервисные услуги»).

1.2. Термины и определения работ и услуг в настоящем Договоре применяются в значении, изложенном в Положении ПАО Завод «Фиолент» о сервисных центрах.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. Приостановить оказание сервисных услуг или расторгнуть договор в случае нарушения Заказчиком пункта 3.2 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном п. 9.2 настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Осуществлять приёмку неисправной машины ручной электрической от потребителя с оформлением квитанции на приемку изделия в ремонт.

2.2.2. Проводить проверку формальных прав потребителя на гарантийный ремонт:

заполнение в гарантийном талоне отдельного исполнения (ГТОИ) — модель изделия, заводской номер, дату изготовления, дату продажи, подпись продавца, печать (штамп) торговой организации, подпись потребителя о принятии гарантийных обязательств;

гарантийный срок эксплуатации, указанный в ГТОИ, соответствует сроку раздела Гарантийные обязательства в Руководстве по эксплуатации (РЭ).

2.2.2. Выявлять неисправность.

2.2.3. Определять причины возникновения неисправности.

2.2.4. Восстанавливать работоспособность машин ручных электрических.

2.2.5. Демонстрировать работоспособность изделий потребителю.

2.2.6. Возвращать работоспособные изделия потребителю.

2.2.7. Руководствоваться Приложением № 1 для сервисных центров по гарантийным нормативам (о порядке определения гарантийных и негарантийных ремонтов электроинструмента)» ПАО «Завод «Фиолент».

2.2.8. Оказывать сервисные услуги в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя в срок, не превышающий 20 дней со дня принятия изделия в ремонт.

2.2.9. Нести ответственность перед потребителями и Заказчиком за качество выполненных работ и возможные последствия некачественных ремонтов.

2.2.10. Контролировать расходование запасных частей (ЗИП), оперативно предоставлять Заказчику заявки для своевременного пополнения запасов с учетом потребности в запасных частях и времени, необходимого на формирование заказа и доставку комплектующих до склада Исполнителя.

2.2.11. Продажу ЗИПа проводить по ценам не выше рекомендованных Заказчиком.

2.2.12. Обеспечивать за свой счет хранение деталей, замененных при проведении гарантийных ремонтов, до принятия очередного отчета (п. 2.2.16).

2.2.13. Оказывать сервисные услуги только с использованием оригинальных запасных частей, полученных (приобретенных) от Заказчика.

2.2.14. Оказывать сервисные услуги по предпродажному ремонту только с разрешения Заказчика, предварительно сообщив ему наименование изделия, заводской номер, дату выпуска, описание дефекта.

2.2.15. Проводить сервисное обслуживание машин ручных электрических в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, сроков проведения технического обслуживания, интенсивной эксплуатации в пределах гарантийного срока эксплуатации за счет потребителя.

2.2.16. Подтверждать фактически оказанные сервисные услуги документами, оформленными в соответствии с Приложением № 2 о порядке оформления отчета за проведенные работы по гарантийному обслуживанию машин ручных электрических ПАО «Завод «Фиолент», которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.17. Направлять Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:

сводный отчет о выполненных работах по гарантийному ремонту изделий, выполненный в соответствии с Приложением № 2;

оригиналы отрывных гарантийных талонов из ГТОИ и копии ГТОИ, оригиналы повторных талонов, актов проведения предпродажного ремонта и актов экспертизы.

2.2.18. Проставлять в отрывных гарантийных талонах: наименование, адрес печать (штамп) сервисного центра, номер регистрации, подпись мастера, дату получения из ремонта, подпись потребителя.

2.2.19. Проставлять в актах на предпродажный ремонт: тип изделия, заводской номер, дату выпуска, причину отказа, замененные при ремонте детали, печати (штампы) торговых и ремонтных организаций, подписи их представителей, дату проведения ремонта.

2.2.20. Предоставлять Заказчику совместно с актом на предпродажный ремонт копию последнего листа руководства по эксплуатации с номером изделия, штампом ОТК завода-изготовителя.

2.2.21. Представлять отчет по использованию полученных в подотчет запасных частей (ЗИП) в первом очередном отчете после получения.

2.2.22. Оплачивать в 5-дневный срок счета Заказчика на отгруженные в подотчет Исполнителю ЗИПы при условии, что Исполнителем соответствующие документы по списанию ЗИПа не представлены Заказчику.

2.2.23. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности предоставления сервисных услуг или о возникновении затруднений при их предоставлении. Не выдавать акты с формулировкой «заводской брак, отсутствие запасных частей и т.п.» потребителю без письменного согласования с Заказчиком.

2.2.24. Не допускать поступления к Заказчику от потребителей претензий и рекламаций, возникших по вине Исполнителя и нести материальную ответственность в полном объёме перед потребителем за убытки, возникшие в результате ненадлежащего оказания сервисных услуг.

2.2.25. Не превышать 20% стоимости платных услуг, оказываемых потребителям непосредственно Заказчиком по Прейскуранту отпускных цен на платный ремонт машин ручных электрических ТМ «Фиолент» (Приложение № 4), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Затребовать детали, узлы, комплектующие изделия, замененные при проведении гарантийного ремонта для проведения анализа. Запрос направляется в электронном виде, пересылка деталей за счет Заказчика.

3.1.2. В любое время контролировать ход и качество предоставления сервисных услуг Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.3. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании сервисных услуг в случае несвоевременного предоставления необходимых отчетных документов или предоставления в отчётных документах неверных или фальсифицированных данных.

3.1.4. Изменить Исполнителю статус в случае систематического нарушения им условий настоящего Договора.

3.1.5. Расторгнуть договор в случае систематического нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечивать Исполнителя Программным Комплексом составления сводного отчета (на сайте ООО Такт ) и всей необходимой технической документацией для качественного оказания сервисных услуг.

3.2.2. Выполнять заявки Исполнителя на поставку ЗИП для формирования неснижаемого складского запаса деталей.

3.2.3. Своевременно производить расчеты с Исполнителем.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

4.1. Исполнитель получает ЗИП на основании заявок установленной формы, которые по мере необходимости направляет Заказчику.

4.2. Заявки отправляются по электронной почте, с указанием ответственного лица Исполнителя и способа оперативной связи с ним.

4.3. Заказ формируется в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Заказчика.

4.4. Претензии от Исполнителя по качеству и комплектности заказа принимаются Заказчиком в течение 14 дней от даты поставки.

4.5. Право собственности на ЗИП и риск случайной гибели (повреждения) деталей, узлов, комплектующих изделий переходит к Исполнителю с момента передачи их уполномоченному лицу Исполнителя или перевозчику.

4.6. Продажа ЗИП Исполнителем третьим лицам допускается только при наличии их в достаточном количестве на складе Исполнителя для проведения гарантийных и послегарантийных ремонтов машин ручных электрических.

4.7. Детали, узлы, комплектующие изделия, использованные для гарантийного ремонта и обслуживания, оплачиваются Заказчиком Исполнителю после проверки и утверждения принятого отчета.

4.8. В случае отсутствия необходимого ЗИПа для оперативного проведения гарантийного ремонта Исполнитель направляет Заказчику разовую заявку с указанием заводского номера изделия, даты выпуска, даты продажи, даты поступления в ремонт.

4.9. Заказчик разовую заявку Исполнителя по п. 4.8 выполняет без оплаты в течение двух рабочих дней со дня получения заявки.

4.10. Отчет по использованию ЗИПа, отгруженного по разовой заявке, должен быть представлен в соответствии с п. 2.2.21.

4.11. В случае непредоставления Исполнителем документов, предусмотренных п. 2.2.17 настоящего Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить отпускные цены на ЗИП для Исполнителя в очередном квартале.

4.12. Поставка ЗИПа, отгруженного по п. 4.1 проводится за счет Исполнителя.

4.13. Поставка ЗИПа, отгруженного по п. 3.1.1 и п. 4.9. проводится за счет Заказчика.

5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Сумма Договора определяется из совокупности всех счетов, выставленных сторонами в рамках настоящего Договора.

5.2. Расчёты по гарантийному ремонту и обслуживанию проводятся согласно Приложению № 3 — Протоколу согласования стоимости оплаты работ по гарантийному ремонту машин ручных электрических торговой марки «Фиолент», являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Сервисное обслуживание по предпродажному ремонту оплачивается в тех же размерах, что и для гарантийных ремонтов.

5.4. Стоимость израсходованных при гарантийном ремонте запасных частей оплачивается исходя из установленной Заказчиком цены для сервисных центров.

5.5. Основанием для выставления счета Исполнителем Заказчику является утвержденный Заказчиком сводный отчет о проведении гарантийных ремонтов, предоставленный в соответствии с п. 2.2.17 настоящего Договора.

5.5.1. Исполнитель после утверждения Заказчиком представленного сводного отчета оформляет и предоставляет Заказчику документы:

акт выполненных работ (2 экз.);

5.6. Оплата оказанных сервисных услуг проводится Заказчиком путём перечисления денежных средств на текущий счёт Исполнителя в течение 5 дней со дня подтверждения результатов соответствующего анализа правомерности замены деталей и узлов, утверждения Заказчиком сводного отчета, получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.5.1. настоящего Договора, полученных от Исполнителя по п. 3.1.1.

Читайте так же:  Как получить паспорт рф по загранпаспорту рф

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Исполнителя перед потребителем.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 2.2.17 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере учетной ставки Центрального банка России за каждый день просрочки предоставления соответствующего отчета.

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 2.2.22 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере учетной ставки Центрального банка России от суммы выставленного счета за каждый день просрочки оплаты.

6.5. В случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п. 5.6 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере учетной ставки Центрального банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.6. В случае нарушения Исполнителем п. 2.2.25 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 15000,00 руб. за каждый случай такого превышения.

6.7. В случае нарушения стороной п. 9.5. настоящего Договора, виновная сторона выплачивает второй стороне штраф в размере 15000,00 руб.

7.1. Стороны примут все меры по добросовестному исполнению обязательств настоящего Договора. Возникшие споры и разногласия в течение исполнения Договора стороны решают путём переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. В случае не достижения согласия спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Сервисное обслуживание Исполнителем машин ручных электрических ТМ «Фиолент», «Phiolent», «Фиолент мастер», проводится по адресам:

Договор № на техническое обслуживание и ремонт электроинструмента в период гарантийного срока эксплуатации

Главная > Документ

на техническое обслуживание и ремонт электроинструмента
в период гарантийного срока эксплуатации.

г. Пермь «_____» __________________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Такт», в лице директора Щекалeвой Елены Борисовны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и _________________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, именуемого в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» составили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

«ЗАКАЗЧИК» поручает и оплачивает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение предпродажного и гарантийного обслуживания электроинструментов, выпускаемых под торговой маркой «Эксперт Эко», именуемого в дальнейшем «ИНСТРУМЕНТ».

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» производит ремонт «ИНСТРУМЕНТА», поступившего от Потребителей, независимо от места приобретения «ИНСТРУМЕНТА».

На гарантийный и предпродажный ремонт принимается «ИНСТРУМЕНТ», если не истек установленный гарантийный срок эксплуатации. Начало гарантийного срока исчисляется со дня розничной продажи или обмена «ИНСТРУМЕНТА», при отсутствии штампа торговой организации — со дня выпуска «ИНСТРУМЕНТА».

Ремонт «ИНСТРУМЕНТА» производится с применением оригинальных запасных частей, указанных в нормативно-технической документации. Отчет производится с применением программного продукта, далее «ПРОГРАММА», разработанного «ЗАКАЗЧИКОМ» и находящемся на нашем сайте .

В период гарантийного срока эксплуатации, качественно и в установленные сроки производить предпродажный и гарантийный ремонт «ИНСТРУМЕНТА». В случае нарушения владельцем указаний по эксплуатации «ИНСТРУМЕНТА», ремонт производить за счет владельца.

Выдача технических заключений (отказ в гарантийном ремонте) по причине отсутствия деталей и узлов допускается только после подтверждения Заказчиком посредством телефонной или иной оперативной связи.

Регулярно отчитываться перед «ЗАКАЗЧИКОМ» согласно п.п. 4.1., 4.2., 4.3.

Оплачивать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» работы, проведенные согласно п.п. 2.1., 2.2.

Оплачивать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» стоимость запасных частей, использованных при гарантийном ремонте, в соответствии с п. 4.2. данного Договора.

Качество отгружаемых запасных частей, а также их упаковка должны соответствовать стандартам, техническим условиям или условиям настоящего Договора. К отгружаемым запасным частям прикладываются упаковочные листы (накладная) с указанием наименования, количества запасных частей.

Предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» техническую документацию (аксонометрии) на «ИНСТРУМЕНТ» на электронном носителе.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Работы, выполняемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в период гарантийного срока эксплуатации «ИНСТРУМЕНТА», оплачиваются «ЗАКАЗЧИКОМ» в размере, указанном в утвержденном прейскуранте (Приложение № 1). «ЗАКАЗЧИК» обязан своевременно информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об изменении прейскурантной цены на ремонт «ИНСТРУМЕНТА».

Основанием для расчетов «ЗАКАЗЧИКА» с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» за работы по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту «ИНСТРУМЕНТА» являются следующие документы:

— отчет о выполненных работах;

— акт выполненных работ;

— отрывные талоны на гарантийный ремонт или талоны (акты) на предпродажный ремонт;

— накладная на возврат использованных при гарантийном и предпродажном ремонте запчастей.

Документы оформляются в «ПРОГРАММЕ» надлежащим образом. Для списания и последующей замены деталей и узлов, использованных при гарантийном и предпродажном ремонте, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» возвращает их «ЗАКАЗЧИКУ» для исследования по требованию «ЗАКАЗЧИКА». Возврат для исследования, а также замена «ЗАКАЗЧИКОМ» использованных при предпродажном и гарантийном ремонте деталей и узлов, производится за счет «ЗАКАЗЧИКА».

Срок предъявления документов к оплате и использованных запчастей — не позднее 10 числа ежемесячно. При небольшом количестве ремонтов – по усмотрению «ИСПОЛНИТЕЛЯ», но не реже 1 раза в квартал. Документы к обработке принимаются только при наличии поступивших запчастей (по согласованию сторон). При не отправке в указанный срок, отчет не принимается, а документы возвращаются для переоформления.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края согласно порядку установленному законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с ___.___2013 г. по 31.12.2013 г. Договор считается продленным на 2014 год, если ни одна из сторон не заявит о своем несогласии за месяц до истечения срока его действия.

614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 21 ООО «Такт», ИНН 5904118365,

тел./факс (342) 211-41-81, ICQ: 411-729-349, 585-949-449, skype: tc-ritm, scoffer5

р/с № 40702810700000002298 в ОАО АКБ «Урал ФД» г. Перми, к/с 30101810800000000790,

БИК 045773790, КПП 590201001, ОКПО 459005341 ОКАТО 57401000000

Договор на ремонт музыкальных инструментов

ДОГОВОР на ремонт музыкальных инструментов

____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести капитальный (текущий, профилактический) ремонт музыкальных инструментов Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Музыкальные инструменты, передаваемые Заказчиком Подрядчику для ремонта:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу своими силами и из своих материалов.

2.1.2. В случае необходимости проведения дополнительных работ уведомить Заказчика о такой необходимости и о превышении цены выполнения работы не позднее __________ с момента, когда Подрядчик обнаружил указанную необходимость.

2.1.3. Предоставить Заказчику по его запросу достоверную и необходимую информацию о способе выполнения работы.

2.2. Подрядчик вправе удержать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором цену работы.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Подрядчику в течение __________ с момента подписания настоящего Договора музыкальные инструменты для ремонта.

2.3.2. Принять результат работы не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика об окончании работы.

2.3.3. Известить Подрядчика об обнаруженных скрытых недостатках работы в течение _____ дней с момента их обнаружения.

2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

2.5. Сдача результата работы Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляются актом выполненных работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.6. Установлен следующий гарантийный срок на результат работы: _______________.

2.7. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков результата работы по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. Под существенными недостатками Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: _________________________.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора и выполнить работу в срок __________ с момента ее начала.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС — _____ (__________) рублей.

4.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в _______________ порядке путем _________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков начала и окончания работы Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику неустойки в размере __________ за каждый день просрочки.

5.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков;

— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к выполнению работы/выполнить работу;

Читайте так же:  Приказ генерального прокурора коррупции

— поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

— потребовать уменьшения цены, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком работы в установленный настоящим Договором срок Заказчик вправе по своему усмотрению:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

— потребовать соразмерного уменьшения цены;

— потребовать безвозмездного устранения недостатков работы;

— потребовать возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков работы.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

6.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу после его подписания Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на ремонт музыкальных инструментов

Образец документа:

ДОГОВОР на ремонт музыкальных инструментов

____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести капитальный (текущий, профилактический) ремонт музыкальных инструментов Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Музыкальные инструменты, передаваемые Заказчиком Подрядчику для ремонта:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу своими силами и из своих материалов.

2.1.2. В случае необходимости проведения дополнительных работ уведомить Заказчика о такой необходимости и о превышении цены выполнения работы не позднее __________ с момента, когда Подрядчик обнаружил указанную необходимость.

2.1.3. Предоставить Заказчику по его запросу достоверную и необходимую информацию о способе выполнения работы.

2.2. Подрядчик вправе удержать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором цену работы.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Подрядчику в течение __________ с момента подписания настоящего Договора музыкальные инструменты для ремонта.

2.3.2. Принять результат работы не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика об окончании работы.

2.3.3. Известить Подрядчика об обнаруженных скрытых недостатках работы в течение _____ дней с момента их обнаружения.

2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком, и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

2.5. Сдача результата работы Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляются актом выполненных работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.6. Установлен следующий гарантийный срок на результат работы: _______________.

2.7. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков результата работы по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. Под существенными недостатками Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: _________________________.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора и выполнить работу в срок __________ с момента ее начала.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС — _____ (__________) рублей.

4.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в _______________ порядке путем _________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков начала и окончания работы Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику неустойки в размере __________ за каждый день просрочки.

5.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков;

— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к выполнению работы/выполнить работу;

— поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

— потребовать уменьшения цены, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком работы в установленный настоящим Договором срок Заказчик вправе по своему усмотрению:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

— потребовать соразмерного уменьшения цены;

— потребовать безвозмездного устранения недостатков работы;

— потребовать возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков работы.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

6.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу после его подписания Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на ремонт помещений

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между

сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в _____________________

(город,поселок и т.п.)

_______________ ____ года в ____________ экземплярах: по __________ для

(число, месяц) (количество) (сколько)

каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую

__________________________________________, именуемый в дальнейшем

«Подрядчик», в лице Микаелян Ольги Николаевны, действующего

на основании ________устава___________, с одной стороны, и

(устава, положения, доверенности)

_________________________________________, именуемый в дальнейшем

(фамилия, имя, отчество)

«Заказчик», проживающий __________________________________________, действующий от

своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о

1. Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика (или в доме, принадлежащем Заказчику) своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.

2. Заказчик предоставляет для ремонта материалы согласно

прилагаемому к договору перечню ( приложение 3).

3. Стоимость материалов определена соглашением сторон договора.

4. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:

а) о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика;

б) о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы;

в) о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.

5. Подрядчик обязуется начать ремонт квартиры » «____________ ___г.

и закончить его » » ______________ ___г.

При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления. Об изменении сроков делается соответствующая запись в обоих экземплярах договора.

6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ

он уплачивает Заказчику за каждый просроченный день штраф в размере ____%

стоимости ремонта (включая стоимость материалов Подрядчика), а если

работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока

исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере

____% стоимости ремонта (включая стоимость материалов Подрядчика).

При нарушении таких сроков по вине Заказчика последний несет ответственность в тех же пределах.

Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу ( пункты 2 и 10 договора).

7. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.

8. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.

9. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

10. Заказчик оплачивает Подрядчику при подписании настоящего

договора стоимость работ по ремонту в сумме ____________________ руб. или вносит

аванс в размере не менее 40% стоимости работ в сумме ___________ руб.Далее оплачивает 40% от стоимости работ в сумме______________руб. в процессе ремонта.

Окончательный расчет в течение двух дней после приемки выполненной

Читайте так же:  Льготы за медаль за веру и добро

работы в размере 20% от стоимости работ в сумме________________руб.

11. Заказчик обязан принять выполненные работы в день их завершения. Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 1 месяца со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенного ремонта, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы.

12. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика по исполнению ремонтных работ при их сдаче-приемке вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

13. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по настоящему договору (явные недостатки).

14. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами договора, — обе стороны поровну.

16. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

При основательности претензии Подрядчик обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

17. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться.

18. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

19. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).

Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами-участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

21. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

22. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

23. Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной стороны, договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

24. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

25. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

26. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

27. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

28. В случаях расторжения договора по соглашению сторон (см. п.25.

договора) договор прекращает свое действие по истечении ________ (30, 45,

60 и т.п.) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении

заключенного между ними договора.

Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

29. При наличии достаточных к тому оснований по обоюдному решению сторон настоящий договор может быть пролонгирован (продлен сроком действия) на период, определяемый соглашением сторон.

30. Решение сторон о продлении срока действия настоящего договора может быть оформлено протоколом переговоров сторон, а при отсутствии необходимости внесения изменений и уточнений в текст договора — путем соответствующих отметок о пролонгации договора на экземплярах сторон с подписью и печатью каждой из сторон.

31. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до момента окончания исполнения Подрядчиком своих обязательств

по договору, т.е. до » «______________ ____ года.

Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении или исполнении настоящего договора.

32. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка

стороны договора обязаны в ________ дневный срок уведомить об этом друг

33. Реквизиты сторон (юридические адреса сторон):

(полное наименование) (фамилия, имя, отчество)

Наименование организации Ф.И.О____________________________

ООО » ФАВОРИТ» _____________

Факс — +7(495)66-99-453_______ Адрес- __________________________

Телефон +7(495)66-99-453 _____ Телефон — _____________

ИНН — __ 7721728783______________ Паспорт серии_______ N___________

Р/с 40702810338120002741______ выдан____________________________

БИК — 044525225 ОАО»Сбербанк»

(Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.)

» «_______________ ____ года » «__________________ ____ года

(Документ, подтверждающий полномочия — право ответственного представителя Подрядчика на заключение (подписание) данного договора — лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!) __________________________________

(Смета Подрядчика на производство ремонтных работ по условиям

настоящего договора от __________________, одобренная (согласованная с)

(Перечень и расчет стоимости материалов Подрядчика, предоставляемых

последним для исполнения ремонтных работ по договору бытового подряда от

Еще статьи:

  • Договор на сушку доски КУПИМ ПИЛОМАТЕРИАЛ на выгодных условиях Большие объёмы! Надёжное сотрудничество! Договор поставки пиломатериалов образец зарегистрированных предприятий в этой отрасли превышает 20 тыс. Россия является крупным игроком на экспортном рынке пиломатериалов с объёмом 23, 8 […]
  • Трудовые льготы для инвалидов Льготы работающим инвалидам в 2019 году Помимо того, что как и любой другой гражданин, работающий инвалид, независимо от группы инвалидности, не может быть уволен без причины, сокращен с должности или не принят на работу. Рассмотрим существующие привилегии, гарантируемые государством для […]
  • Отчетность в тсж при усн Понятие отчетности ТСЖ: что это такое, виды, сроки сдачи Товарищество собственников жилья – это один из способов управления общим имуществом многоквартирных домов, альтернатива наиболее распространенным компаниям. Часто жильцы остаются недовольными работой управляющих компаний, потому […]
  • Компенсация отбора это Эксплуатация нефтяных и газовых скважин Коэффициент текущей компенсации . (3.3) - отношение дебита нагнетаемой воды к дебиту отбираемых жидкостей, приведенных к пластовым условиям за единицу времени (год, месяц, сутки и т.д.). Этот коэффициент показывает, насколько скомпенсирован […]
  • Бух фин отчетность учебники Бух фин отчетность учебники Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/СоколовЯ.В., 2-е изд., переработанное и дополненное - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0334-8 - Режим доступа: […]
  • Дрожжин ликвидация ссср и сионизм Познавательный ресурс для думающих и любознательных Вход для пользователей Секреты политики Секреты здоровья Книги и сайты друзей Всегда актуально Создание сайтов Безопасность жизни Дрожжин. Ликвидация СССР и сионизм • К оглавлению Предлагаем познакомится с недавно вышедшей книгой: […]