Договор разработка технической документации

Договор на разработку проектной документации

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на разработку проектной документации (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Договор на разработку проектной документации

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на разработку проектной документации

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на разработку проектной документации

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Землеустройство и кадастр

Договор на разработку технической документации по землеустройству — пример

Договор на разработку технической документации по землеустройству.

г. ______ № ___ __ _______ 20__ г.

На разработку проекта отвода и технической документации по землеустройству по составлению правоустанавливающих документов на земельный участок гр. ________________ на территории _________________________________ для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений с одной стороны_, и____

Исполнитель : Крымский региональный филиал ГП «Центр государственного земельного кадастра» в лице директора КРФ ГП «ЦГЗК» — гр. Тетерятникова Владимира Сергеевича, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Технические , экономические и другие требования к проекту отвода и технической документации изложены в тех. задании на выполнение работ, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. Стоимость работ и порядок её начисления

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет: 600,00 грн. (Шестьсот гривен грн. 00 коп.)

2.2. Заказчик в ____ 3-х____ дневный срок, после подписания настоящего договора, обязуется оплатить платёж исполнителю в размере согласно п. 2.1 договора

2.3 Стоимость услуг связанных с получением дополнительной информации от других организаций необходимых для составления документации (координат пунктов ГГС, координат точек границ смежных землепользователей и т. д.),а также получение заключений и результатов экспертиз, не входит в стоимость работ по настоящему договору.

3. Порядок приема и передачи работ

3.1. Прием выполненных работ по этому договору оформляется актом приема-передачи работ (далее – акт).

3.2. Заказчик обязан подписать акт в течение 3-х банковских дней со дня получения документации

3.3. В случае отказа от подписания акта со стороны заказчика, он обязан составить мотивированный протокол разногласий, в срок не более 3-х дней с момента получения готовой документации.

4. Срок исполнения работ

4.1. Начало работ август 2009 г. , их окончание – август 2010 г.

4.2. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Оплата в этом случае проводится в согласованный сторонами срок.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по данному договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

5.2. Сторона, которая нарушила обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если она докажет, что это нарушение случилось не по её вине.

5.3 Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, в следствии несвоевременного согласования технической документации в исполнительных органах власти, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок решения споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением этого договора, решаются путем переговоров между представителями сторон. В случае невозможности достижения согласия, спор решается в судебном порядке согласно действующему законодательству.

7. Конфиденциальность договора

7.1. Заказчик, получив от исполнителя в процессе исполнения работ ведомости, документы, чертежи, очерки, эскизы и другие материалы в любой форме, которые раскрывают суть экономической, социальной, коммерческой, дизайнерской, научной или технической идеи или разработки, не имеет права передавать их или разглашать без согласия исполнителя третьим лицам.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами предусмотренных им обязательств.

8.2. Изменения в договоре могут быть внесены по взаимному согласию сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к этому договору.

8.3. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения к этому договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами или уполномоченными на это их представителями и его неотъемлемыми частями.

8.4. Все правоотношения, которые возникают в связи с исполнением условий договора и не урегулированы им, регламентируются согласно законодательству.

8.5. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Договор на разработку конструкторской документации

на разработку конструкторской документации

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», -технического снабжения , действующего на основании Положения о подразделении и доверенности № 000 от «12» марта 2013 г., с одной стороны, и _____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку конструкторской документации на пресс-формы в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение к Договору), Калькуляцией №__ (Приложение к Договору), и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Начало выполнения работ – «22» августа 2013 года.

2.2.Конечный срок выполнения работ – «29» ноября 2013 года.

2.3.Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Калькуляцией № __ (Приложение к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № ___ к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение №___ к Договору) которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС – 18% — ______ (сумма прописью) рубля ___ копеек.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Стоимость выполнения работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.1.3. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

4.1.4. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

Читайте так же:  Нотариус на павелецкой в субботу

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.7. Соблюдать инструкцию «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

4.2.8. В случае применения в проектных решениях новых материалов предоставить на них ГОСТы, ТУ и прочие документы.

4.2.9. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.3.2. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику результат работ в виде конструкторской документации в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе (CD-диск, файлы в формате изображений *.jpeg, *.tiff, *.pdf), акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет, а также счет-фактуру.

5.2. Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы – ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.

5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.

5.5. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков.

5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.7. Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.8. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов.

5.9. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.

5.10. Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:

6.3.1 При нарушении сроков выполнения работ от 1-го до 61-го дня включительно — 0,1% от стоимости оказания услуг по Договору.

6.3.2 При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% от стоимости выполнения работ по Договору.

6.4. За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

6.6. За ненадлежащее качество выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.

6.7. За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки.

6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2013 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.1. В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.

8.3. В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

Читайте так же:  Пособие матерям одиночкам по уходу за ребенком

8.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом.

9.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Постановлением Правительства РФ ) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1. На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Задание на разработку конструкторской документации на __-ти листах;

Приложение – Расчет стоимости выполнения работ на __ листе;

Приложение – Протокол соглашения о договорной цене на __ листе;

Приложение – Калькуляция №_ на _ листе.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр.

Адрес подразделения: Службы материально-технического снабжения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88

к/с в Коммерческом департаменте «Санкт-Петербург», , код по

ООО «Техническая документация»

разработка техдокументации

Краткосрочный договор на оказание услуг по разработке техдокументации

Вы много хорошего слышали о нас, мы — о вас. Мы нужны вам, вы нужны нам — это очевидно. И нам было бы здорово поработать совместно, но. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Извечный вопрос — что делать? Заключать краткосрочный договор безвозмездного пользования на оказание услуг по разработке технической документации! Редакция от 20.06.2018.

Краткосрочный договор на оказание услуг по разработке техдокументации

Создан 27.02.2013 17:30:46

Краткосрочный договор на разработку техдокументации предполагает разовое выполнение работы, закрытие ее Актом завершения и разовую же оплату, что целесообразно при первом знакомстве, поскольку, несмотря на тщательное взаимное изучение и позитивные отзывы друг о друге, изначально уровня доверия достаточно лишь для «первого робкого поцелуя», коим и является краткосрочный договор.

Краткосрочный договор — в чем легко можно убедиться, если не полениться и прочесть его — написан совершенно прозрачно, содержит исключительно конкретику, в нем нет никому не нужной юридической казуистики, запутанных сложносочиненных предложений, смысл которых можно толковать двояко или трояко. Вспомните: «Два юриста — три мнения». Наш договор, как шаг навстречу, избавит и вас и нас от излишней бюрократической волокиты и позволит начать совместную деятельность немедленно.

После того, как работы по краткосрочному договору будут завершены, когда вы убедитесь в высоком качестве, в точном соблюдении сроков и полноте объемов работ, выполненных в ваших интересах «Технической документацией», взаимное доверие достигнет высочайшего уровня. Наши отношения с заказчиком, как правило, перерастают в долговременное партнерство, строящееся на основе заключения бессрочных договоров.

Нас НЕ рекомендуют партнерам, поскольку каждый желает попридержать «Техническую документацию» исключительно для себя

Примерная форма договора подряда на выполнение проектных работ (разработка технической документации) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 ГК РФ.

Договор подряда на выполнение проектных работ
(разработка технической документации)

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической документации, необходимой для [ указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполняемая по настоящему договору работа по разработке технической документации (далее по тексту — Техническая документация) включает в себя следующее: [ подробно указать перечень научной, технической и другой документации, подлежащей разработке, а также содержание, объем, этапы и другие условия выполняемой работы ].

1.3. Разработка технической документации осуществляется на основании задания на проектирование от [ число, месяц, год ] N [ значение ], утвержденного Заказчиком, а также иных исходных данных, необходимых для составления технической документации.

1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [ число, месяц, год ] N [ значение ] сроком действия до [ число, месяц, год ].

1.5. Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

1.6. Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [ указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы ].

1.7. Работа по разработке технической документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи технической документации.

2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ.

2.1.4. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.5. Передать Заказчику готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.2.2. Удерживать техническую документацию при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ, только с согласия Заказчика.

2.3. Подрядчик не вправе:

2.3.1. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации.

2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

Читайте так же:  Приказ о направлении на повышение квалификации с отрывом от работы

2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.

2.5.5. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.5.7. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.6. Заказчик вправе:

2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой работы по разработке технической документации по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [ цифрами и прописью ] рублей, в том числе НДС [ значение ], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.

3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [ значение ] дней с момента подписания акта приема-сдачи технической документации на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ].

4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора, определен в задании на проектирование и пункте 1.2 настоящего договора.

4.2. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [ значение ] дней Заказчик обязан принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

4.3. Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи технической документации следующую документацию:

— [ значение ] экземпляров в [ сброшюрованном виде на бумажном носителе/электронном виде ] технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора, согласованной со всеми компетентными органами государственной власти и местного самоуправления;

— копию протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.

4.5. Заказчик в течение [ значение ] дней со дня получения акта приема-сдачи технической документации и отчетных документов, указанных в п. 4.3 настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи технической документации или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.7. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик вносит необходимые изменения в техническую документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

4.8. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за [ значение ] рабочих дней до даты фактической остановки работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение [ значение ] рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.

В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ.

4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

4.10. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы техническая документация становится собственностью Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости выполняемой работы.

5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

5.5. В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости проектных работ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор разработка технической документации

Официальный сайт
единой информационной системы
в сфере закупок

Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС,
сообщает о проведении регламентных работ
в период с 22:00 12.02.2019 по 08:00 13.02.2019

В настоящий момент Вам доступны:

Еще статьи:

  • Договор цессии по доверенности Договор уступки прав (цессии) ДОГОВОР N ____уступки прав (цессии) _________ (ФИО), именуемый (ая) в дальнейшем "Цедент", проживающий по адресу ________________________ д_____ кв___, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети», именуемое […]
  • Судебные приставы махачкалы УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Адрес: 367023, Р. Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., д. 159 Режим работы: с понедельника по пятницу с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.) Перерыв: 45 мин. в […]
  • Мировой суд ленинского р-н Мировой суд ленинского р-н Судебный участок №4 Ленинского судебного района г. Ростова-на-Дону Аппарат мирового судьи Попов Дмитрий Алексеевич ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ Водяная Карина Сетраковна СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ Павленко Станислав Александрович Пн - Чт: 9:00 - 18:00 Пт: […]
  • Какую отчетность надо сдавать при енвд Какую отчетность необходимо сдавать ООО на ЕНВД? Отчетность ООО на ЕНВД несколько отличается от отчетности фирм на общем режиме налогообложения. О том, какой вид отчетности ООО на ЕВНД следует подавать в контролирующие органы и в какие сроки, пойдет речь в данной статье. Какую отчетность […]
  • Экспертиза по холодному оружию образец Постановление о назначении криминалистической экспертизы холодного оружия Образец постановления, согласно которому на исследование необходимо направить нож, который был обнаружен и изъят в ходе осмотра места происшествия. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении криминалистической экспертизы «01» […]
  • Претензия не выплачивают осаго РЕСО-ГАРАНТИЯ - отзывы о компании Не полная выплата по досудебной претензии Моя жена попала в аварию в СПб (пишу от ее имени, т.к. всеми делами по данному ДТП занимаюсь я, она сидит в декрете с ребенком и не может этим заниматься). Повреждена была вся передняя часть авто. Машина на […]